供用电安装工程施工合同.docx

《供用电安装工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供用电安装工程施工合同.docx（7页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、崇左国际建材家具广场IOkV配电工程施工合同签订时间：年月日签订地点：南宁市甲方(发包方)：广西铁投商贸集团有限公司法定代表人：何丽芳住所地：南宁市青秀区民族大道152号铁投大厦25层乙方(承包方)：法定代表人：住所地：统一社会信用代码：甲方委托乙方承担广西铁投商贸集团有限公司崇左国际家居建材广场IOkV配电工程施工，工程地点为崇左市江州区丽川路南侧崇左家居建材广场。甲乙双方经平等、友好协商，依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况I、工程名称：广西铁投

2、商贸集团有限公司IOkV配电工程2、工程地点：崇左市江州区丽川路南侧崇左家居建材广场3、工程承包范围和主要内容：(1)安装1台80OkVA箱式变电站，敷设高压电缆及相关土建工程。(2)其他详见工程预算书。4、乙方负责提供设备、材料并施工包工包料：电器设备安装材料及相关调试费;技术措施费。5、合同价为人民币万元整捷元(总价包干)。6、结算方式：按合同总价包干。第二条双方权利和义务1、甲方权利义务(1)甲方办理该工程的申报手续。(2)甲方应委派施工现场代表，协调处理解决施工过程可能发生的一切事情。(3)负责解决施工现场所需要的施工用水用电以及满足设备机械进场施工的道路畅通。(4)按合同规定按时支付

3、工程款。如不按合同规定拨付工程款，乙方有权停工或终止合同，由此造成的工期延期、工程停建，由甲方负责。甲方补偿乙方因此遭受的损失。2、乙方权利义务(1)组织施工管理人员、材料、施工机具进场，做好人员各项培训工作。(2)认真执行电力建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定，严格按照经供电公司有关部门会审同意的方案施工，发现设计错漏不得将错就错或擅自修改，应及时向甲方提出变更设计申请。(3)保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工，工程验收质量不合格者，其返工所需一切费用均由乙方负责。(4)采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。(5)做好施工现场地下管线和

4、邻近建筑物、构筑物的保护工作。(6)负责协调供电部门竣工验收，并经供电部门验收合格通电。第三条工期1、乙方应按甲方指示开工，工程工期为60日历天,计划2022年XX月XX日开工，2023年XX月四日竣工。工期不包含供电部门安排的停送电时间，具体停送电时间根据供电部门调度安排。2、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后或乙方有证据证明出现下列情况之一的，工期相应顺延：(1)甲方未按施工准备规定，不能提供施工场地的水、电源或道路未能接通，障碍物未能拆除，影响进场施工的；(2)超出原设计的设计变更，或提供的工程地质报告与实际情况有较大偏差，致使设计方案更改或由于施工无法进行的原因而影响进度的；(3)在施

5、工中发生连续雨天不能施工，非乙方原因造成的停水、停电8小时以上，影响正常施工的；(4)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料价款而影响施工的；(5)人力不可抗拒的因素而延误工期的。第四条工程质量及安全、文明施工管理1、乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、标准、设计要求进行施工。2、工程质量等级：质量合格率达100%o3、工程验收(1)工程竣工验收：以国家及行业颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，达到电力部门出具的工程质量检验及评定的合格条件，并接受甲方的现场监督与检查。（2）由乙方采购的设备和材料，甲方未按合同约定支付工程款前（工程质量保证金除外），设备及材料所

6、有权归乙方所有。4、质量保修：工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，供电设备保修期一年，时间从通过竣工验收之日起算。5、工程安全、文明施工（1）甲方为乙方提供满足安全生产、职业健康、环境保护要求的施工场所，承担向乙方进行施工场所安全隐患交底的义务。（2）乙方要严格执行电业安全工作规程中的有关规定，承担电业安全工作规程所明确的组织、协调、监督责任，认真采取安全措施严防事故发生，做到安全施工、文明施工。并对施工过程中的安全生产、职业健康、环境保护工作负责。（3）乙方在施工中发生事故所造成的全部损失由乙方自行负责，并应立即报告甲方。第五条设备、材料的供应验收1、工程设备、材料改变或替代必须经原设计单

7、位同意并发正式书面通知经甲方现场代表认可签证后，方可用于工程。2、乙方应根据设计和规范要求及合同的要求采购工程所需材料、设备或配制加工非标准设备，必须有产品质量合格证书，并且满足供电部门有关技术规范要求。3、若乙方采购的设备、材料若与设计或规范要求不符、不满足供电部门有关技术规范要求，乙方应重新采购符合要求的物资，并承担由此发生的费用，工期不能顺延。4、乙方采购的材料、设备必须附有产品的合格证，任何一方认为对方用于工程的材料、设备需要复验的，应允许复验，经复验符合质量要求的方可用于本工程，其复验费由要求复验方承担，若复验不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料方负责。第六条工程价

8、款的支付与结算1、甲方在本合同签订之日起幽天内，按合同总价的强%向乙方支付工程款。即人民币万元（元）。2、在乙方安装完毕经供电局验收后地天内，甲方支付至合同总价的&_%即人民币（.TC）o3、送电正常并经双方验收合格后，在双方完成工程结算核定后这个工作日内，甲方支付至结算总价的97%即人民币万元（元）,剩余的冬即人民币S元（元）在工程质保期满后一次付清（不计息）。4、乙方账户信息：开户名：开户行：帐号：第七条施工与设计变更1、乙方要认真执行电力建筑施工及验收的技术规定、建设工程施工技术符合有关管理的规定，严格按照施工图纸施工，发现设计错漏不得将错就错或擅自修改，应及时向甲方提出变更设计申请。2

9、、施工中如发现设计有错误和设备有缺陷或严重不合理的地方，乙方及时以书面的形式通知甲方代表，由甲方代表及时会同设计、设备材料供应商等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件和设备修改通知进行施工。3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意并采纳实施的。4、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图，乙方才允予实施。第八条违约责任1、甲方责任(1)未能按合同约定履行自己的责任，造成工程延期的，除工期得以延期相应天数外，还应赔偿乙方由此造成的损失。(2)由于甲方原因工程中途停建、缓

10、建超过半年或由于设计变更、设备改变以及设计错误造成返工的，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、返工、倒运人员和机械设备调迁、材料和设备因市场单价变化的差价损失。(3)甲方提前使用或擅自动用未经验收交付使用的设备，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。(4)不按合同约定时间拨付工程款，除竣工日期得以延期相应天数外,每逾期一天,甲方按工程合同价的千分之一的比例向乙方赔偿违约金。(5)因甲方原因造成乙方其他损失的，甲方应当给予赔偿。(6)如遇不可抗力因素造成的损失，按合同的有关约定由双方协商处理。2、乙方责任(1)未能按合同约定履行自己的责任，造成工程延期的，除工期得以延期相应

11、天数外，还应赔偿甲方由此造成的损失。(2)由于乙方原因工程中途停建、缓建超过半年或由于设计变更、设备改变以及设计错误造成返工的，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿甲方由此造成损失。(3)工程施工质量或乙方采购的设备、材料不符合设计和合同约定的，未能通过供电部门验收的，乙方负责无偿修理或返工。(4)工程不能按合同约定时间或甲方同意顺延的工期提交竣工申请的，每延期一天乙方应按合同总价的千分之一的比例向甲方赔偿违约金。(5)因乙方原因造成甲方其他损失的，乙方应当给予赔偿。(6)如遇不可抗力因素造成的损失，按合同的有关约定由双方协商处理。第九条纠纷解决的方法合同执行中出现任何问题，双方应本着友好协商的

12、原则进行解决。任何一方违反合同约定，经双方协商不成，可在甲方所在地人民法院起诉。第十条合同生效及终止1、本合同经双方签字、加盖双方公章之日起生效。2、工程通过验收合格送电，结清工程余款、保修期满后，合同即告终止。3、本合同签订之日起，双方如需要修改的，经双方协商一致，可以签订补充协议,补充协议必须盖有双方公章或合同专章方能生效，作为本合同的补充。4、双方有关本工程的洽商、变更等加盖有双方公章或合同专章的书面协议、文件视为本合同的组成部分，双方均予以认可。没有加盖双方公章或合同专章的书面协议、文件或口头协议，双方均不予认可。6、非乙方原因工程中途停建、缓建超过半年，乙方有权终止本合同，同时甲方赔

13、偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运人员和机械设备调迁、材料和设备因市场单价变化的差价损失。7、本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。H、通知和送达1、甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均可以通过本合同所列明的法定代表人或联系人进行，亦可以通过本合同载明的地址、传真、电子信箱、电话送达，必要时还可以采取经双方认可的微信、QQ等即时通讯方式。2、通过传真方式的，在发出传真时视为送达；以邮寄方式的，快递寄出三日视为送达；以电子邮件方式发送的，自发出时起24小时内视为送达。3、甲乙双方任何一方变更名称、地址、法定代表人、联系人、电话、传真、电子信箱或其他即时通讯方式的，应当书面通知对方；变更信息方未书面通知对方的或对方在收到书面通知前，对方按原信息送达的，视为对方已完成送达，因此造成信息变更方的不便和损失由信息变更方承担。4、甲方指定联系人员：，手机：，地址：乙方指定联系人员：，手机：，地址：。甲方：广西铁投商贸集团有限公司乙方:法定代表人:法定代表人: