《违约违约金工程合同(3篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《违约违约金工程合同(3篇).docx(4页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、违约违约金工程合同(3篇)违约违约金工程合同(通用3篇)违约违约金工程合同篇1致:监理有限公司兹有我施工单位施工的工程,在年月日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工。经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于年月日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行,停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地,现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育,等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。停工期间发生的
2、费用及损失如下:1、施工人员的误工费;2、项目部管理人员的管理费;3、机械设备的闲置费;4、材料损失的补偿费。我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。施工单位:日期:违约违约金工程合同篇2甲方(出卖人):物业发展有限公司乙方(买受人):业主鉴于:1、年月日,甲、乙双方共同签订了市商品房预售合同(合同编号:),乙方购买小区住宅楼(),乙方已向甲方支付购房款人民币元。2、甲方应于年月日前向乙方交付商品房。3、小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。4、乙方已收到甲方的入住通知书,甲方自年月日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至年月
3、日。5、乙方已于年月日办理了入住手续,接收了商品房。6、自年月日起至年月日止,甲方逾期交房日,对照市商品房预售合同第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行:一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元,于年月日前以现金方式一次付清。二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。四、本协议自双方签字盖章之日起生效。五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。甲方:乙方:年月0违约违约金工程合同篇
4、3第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。最高人民法院关于适用中华人民共和国民法典若干问题的解释(二):第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的,人民法院应当以实际损失为基础,兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和诚实信用原则予以衡量,并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的,一般可以认定为民法典第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。以上内容就是关于担保公司扣车违约金赔偿标准的相关法律回复,希望您能满意