工程欠款纠纷起诉状范本范文.docx

《工程欠款纠纷起诉状范本范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程欠款纠纷起诉状范本范文.docx（2页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、工程欠款纠纷起诉状范本范文起诉单位：一地址：法定代表人姓名：被告单位（全称）：地址：法定代表人姓名：诉讼请求：责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失：（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款元；（二）结算零建工程款：元减去甲方垫付的材料款元，应付给乙方工程款元；（三）赔偿乙方的经济损失：年至年度拖欠款的滞纳金元；年月至月设备闲置费元；以上三项合计，共元。事实和理由：年R日，县建筑工程总公司公司（原告，以下简称乙方）同_市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了建筑安装工程合同，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为元。开工日期定为年月日；竣工日期定为年月日。合

2、同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到年月日乙方才正式开工。在长达天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的余名职工无活可干，机具设备长期无用，给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然承担了元的误工费，但尚有元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于一年月.日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于年月日完Io三幢楼均经市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后，交市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。从年月开始，甲方要求

3、乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于年月底撤离甲方工地。为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。民法通时第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”民法典第三十九条第二项一至五款和建筑安装工程承包合同条例第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。具状诉请贵院依法审理，判准如上请求。此致人民法院起诉单位：年月日附：起诉状副本份；证据材料副本份。