2023年整理-民用建设工程设计合同模板范本.docx

《2023年整理-民用建设工程设计合同模板范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年整理-民用建设工程设计合同模板范本.docx（10页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、建设工程设计合同（民用建设工程设计合同）工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理管控局发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，特签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理管控规定。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理管控法规和规章。1.3 建设工程批准文件。第二条木合同设计本次项目的合适的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分本次项目名称建设规模设计阶段及合适的内容估算总投资（万元）费率%估算

2、设计费（元）层数建筑面积（m2）解决方案初步设计施工图说明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1It500地形图1份2工程地质勘察报告1份3场地周边给排水网管现状图1份4设计委托书1份5政府立项批文及其他相关材料1份第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1总平面布置图12双方约定乙方免费提供12套全套图纸，另需加晒图纸的，由甲方支付相关成本费用2鸟瞰图、单体效果图123施工图124室外道路综合网管图125给排水、电气、消防、弱电施工图126园林景观效果图及施工图127本次项目市政配套施工图128二次加压供

3、水相关系统施工图129相应电子版本各1套CD格式10设计概算书文本及电子版各1套第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计支付进度详见下表。付费次序占总设计费（）付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费20%全套图图审通过后15日内第三次付费20%图纸说明及相关技术交底后15日内第四次付费20%主体完工后第五次付费15%工程竣工验收合格后15日内服务保证金5%工程竣工验收合格之日起一年之后说明：1 .提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2 .实际设计费按初步设计概算（即施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，以施

4、工图设计概算费用为准。3 .本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的合适的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人员提交设计文件的时间相应顺延.6.1.2发包人变更委托设计本次项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计

5、人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计解决方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利相关技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方人转让或用于本合同外的本次项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家相关技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提

6、交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要相关技术标准是：6.2.3设计合理使用年限为伍拾年。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的合适的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的合适的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内本次项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计相关问题、负责设计变更和修改预算和参加竣工验收。在一年内本次项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定

7、。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等相关技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。6. 2.7设计应按发包人要求派相关人员准时参加工程竣工验收，费用自行承担。6. 2.8设计人按发包人要求准时参加相关技术交底，工程实施过程中的设计答复或变更须签字并盖章确认。第七条违约责任：7. 1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金：已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，支付相应费用，实际工作量总工作量X元/m2。7. 2发包人应按本合同第五条规定的金额和时

8、间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级对设计文件不审批或本合同本次项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7. 3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并承担造成的损失。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失和间接损失的一皿。7. 4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误

9、一天，应减收该本次项目应收设计费的千分之三。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金，并承担造成发包人的损失。第八条其他8.1在基础施工期间，设计人派专人留驻施工现场进行配合、解决有关相关问题，并对隐蔽工程验收签字。8. 2设计人为本合同本次项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买,本合同同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8. 3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等相关技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，

10、所需要费用由发包人承担。8. 4发包人委托设计人配合引进本次项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外相关技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关的设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8. 5发包人委托设计人承担木合同合适的内容之外的工作服务，另行支付费用8. 6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8. 7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（一）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。8. 8本合同一式6份,发包人3份,设计人3份。8. 9本合同经双方签章后生效。8. 10本合同生

11、效后，按规定到本次项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到本次项目所在地工商行政管理管控部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8. 11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8. 12其它约定事项：、本设计合同约定的设计费单价为：20元/杆（按建筑面积计）。设计合适的内容包含：小区园林景观设计、小区内外道路设计、水（二次加压）、电（强电、弱电）设计、地下室设计、市政基础配套设计、单体建筑物的建筑、结构、水、电施工图等。、施工图设计采取套图模式的，即采用相同设

12、计原理进行复制的部分，收费标准一律按实际单价的30%计收，即设计费为：6元/肝。、在工程相关技术交底时、设计方应派各专业负责人到现场解答疑问，必要时设计人须按甲方要求准时到达本次项目现场进行相关技术服务，相关费用乙方白行承担。、各专业设计负责人，有义务将施工设计的各项成本进行最大化合理控制，以减少发包人不必要的成本投入；发包人有权邀请具备相关资质的第三方进行相关技术鉴定与评判。（5）、设计人每次申请拨付设计款时须提供正式发票。、未尽事宜，以设计委托书约定合适的内容为准。第九条奖惩办法8.1 7层以下框架结构含钢量控制在35kg6（含地下车库）。8.2 11层以下框架结构含钢量控制在45kgm2

13、（含地下车库）。8.3 含钢量在9.1、9.2条范围内每下降lkgm*奖励元，每超出lkgtf扣设计费元。含钢量以审计结算的钢筋工程量为准。发包人名称:设计人名称:（盖章）（盖章）法定代表人:（签字）法定代表人：（签字）委托代理人:（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月工程勘察设计廉政责任书工程本次项目名称：工程本次项目地址：建设单位（甲方）：勘察设计单位（乙方）：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托

14、与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（-）应严格遵守国家关于市场准入、本次项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。（）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理管控、勘察设计的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程本次项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价