实用的工程合同范本(通用3篇).docx

上传人:王** 文档编号:1178509 上传时间:2024-04-14 格式:DOCX 页数:12 大小:28.57KB
下载 相关 举报
实用的工程合同范本(通用3篇).docx_第1页
第1页 / 共12页
实用的工程合同范本(通用3篇).docx_第2页
第2页 / 共12页
实用的工程合同范本(通用3篇).docx_第3页
第3页 / 共12页
实用的工程合同范本(通用3篇).docx_第4页
第4页 / 共12页
实用的工程合同范本(通用3篇).docx_第5页
第5页 / 共12页
实用的工程合同范本(通用3篇).docx_第6页
第6页 / 共12页
实用的工程合同范本(通用3篇).docx_第7页
第7页 / 共12页
实用的工程合同范本(通用3篇).docx_第8页
第8页 / 共12页
实用的工程合同范本(通用3篇).docx_第9页
第9页 / 共12页
实用的工程合同范本(通用3篇).docx_第10页
第10页 / 共12页
亲,该文档总共12页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《实用的工程合同范本(通用3篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《实用的工程合同范本(通用3篇).docx(12页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

1、实用的工程合同范本(通用3篇)实用的工程合同范本篇1依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规、规章,现委托人与代理人就工程的招标事宜,经充分的友好协商,达成一致意见,特订立本合同。自生效日起双方应共同遵守。一、委托人委托代理人的工程(以下简称“本工程”)概况1、工程地点:2、工程项目审批文件:3、资金来源:4、工程规模:5、总投资额:二、委托代理范围1、委托代理招标内容口设计,具体包括:2、委托代理范围内单项合同估算价:3、委托代理的事项三、委托人的权利1、委托人有权参与招投标的有关活动。2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。3、委托人有权要求

2、代理人更换不称职的人员或应回避的人员。4、委托人有权确定代理人的具体工作内容。5、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认,委托人有权要求代理人纠正,直至中止合同。四、委托人的义务和责任1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续,使招标工作具备条件。2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料3、对代理人提出的书面要求,委托人应当在日内做出书面答复,如因此造成的时间延长由委托人负责。4、在合同履行期间,委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的作为委托人的代表,配合

3、代理人工作。5、委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整,委托人应当书面提前日通知代理人,以便调整相应的工作安排,如因此造成的时间延长由委托人负责。6、委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。7、在法律规定的时限内签订工程合同,并在签订合同后提交招投标监管机构备案。8、承担由于自己过失造成代理人的经济损失。9、委托方及其工作人员,不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其它礼物;不得在代理人报销应由个人支付的费用。五、代理人的权利1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。2、依据国家有关法律法规的规定,在授权范围内办理委托项目的招标工作。

4、3、有权建议更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员。4、如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序,代理人可以建议委托人进行修改。拒不修改的,代理人有权单方面终止履行合同。5、除发包方案、中标通知书及招投标情况书面报告由委托人盖章签字,中标通知书再加盖代理人公章外,自拟定发包方案至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件均只需由代理人盖章签字。六、代理人的义务和责任1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。2、在委托授权范围内为委托方提供招标代理服务,不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标

5、资料,做好相关法律、法规及规章的解释工作。4、代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。5、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。6、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。7、代理人成立招标代理项目组,并任命为项目组组长,负责该项目招标代理工作。项目组组成人员情况见附件一。8、因代理人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额(除去税金)。9、因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行,代理人不承担责任。10、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争;七、招标代理服务收费

6、的计取1、根据国家现行取费政策,按照以下计算方法确定招标代理服务费金额:2、招标代理服务费的支付,采用以下方式。3、支付招标代理服务费的时间:八、委托人对代理人完成本合同委托内容的时间要求1、代理工作开始时间:2、代理工作完成时间:九、违约和争议的解决1、由于一方违约造成的损失,由违约方承担,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。2、由于违约造成第三方损失的也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。3、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。4、委托人与代理人在合同履行期间发生争议

7、时,可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以选择以下方式解决争议:(1)双方约定向(工程所在地)仲裁委员会申请仲裁。(2)向有管辖权的人民法院起诉。十、合同份数双方约定合同正本一式三份,双方各执一份,报招投标监督机构一份,副本份,各执份。委托人(公章):代理人(公章):法定代表人(签章):法定代表人(签章):电话:电话:地址:地址:开户:开户:帐号:帐号:邮编:邮编:e-mail:e-mail:年月日年月日实用的工程合同范本篇2建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法及其他有关法律,法规,遵循平

8、等,自愿,公平和诚实信用的原则,甲乙双方就有关事项协商一致,订立本合同书。共同遵守执行。一、工程概况工程名称:_工程地点:二、工程承包范围根据工程建设需要,甲方委托乙方全面负责丰源企业展厅的建设施工,以实际图纸为准。(含、土建、地坪、埋件、钢构、门窗等全部)。工程钢结构为主,墙面填空气砖,内外粉刷,正面玻璃幕墙。三、工程承包方式:在甲方监理的统一监理和协调下,乙方包工包料,保证质量,保证工期,保证安全,保证文明施工及保证资质合格(资料确保甲方能通过质量验收),不得分包,转包。四、合同工期:乙方承诺将在签订本合同之日起一个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为一年月日。五、质量标准本工程质量要求

9、标准为:合格。为此甲方要求乙方所有建筑构建必须使用标准材,总体工程符合建筑国家标准。并应能通过相关质检部门验收。六、合同价款工程包含材料、人工、制作、运输、安装、装卸车费、发票及相应产生的各种不可预见费等有关费用(如无重大设计变更,总价不得调整;如有重大设计变更,总价5%以外可协商调整)本工程固定合同总价为一万元整(即:人民币_)(1)以本工程设计图纸做为本合同附件。(2)如有重大变更双方以签字为结算依据。七、付款方式本合同签订后,土建完成一周内付工程预付款万元(总造价的10%)o钢柱、钢梁进场后一周内付工程款万元(总造价的30%)。墙面粉刷完成一周内付工程款万元(总造价的20%)o工程完工后

10、一周内付工程款万元(总造价的20%)。工程验收合格后一周内付工程款万元(总造价的15%)剩余5%做为质保金,即万一元,一年后未出现质量问题时付清余款。八、乙方承诺按照合同约定进行施工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程交工后一年内非因甲方人为造成的钢结构工程质量问题,乙方负责免费维修;五年内乙方对所建工程的防水免费维修(人力无法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方负责工程的终生有偿维修及服务,只收取成本费并负责甲方工程的改造。九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付费用十、乙方向甲方承诺,将全面履行合同的内容,如不能按期竣工,将自愿按2%。元每天向甲方承担违约责任。如质量达不到要求,

11、将自愿按50元每平方米向甲方承担违约责任。乙方还承诺,上述违约金的支付并不影响乙方因工程施工延误及质量问题等造成损失的其他赔偿要求。十一、本工程甲方指派,乙方指派为现场施工负责人,协调解决施工中有关问题。十二、贯彻执行国家安全生产有关规定,确保安全施工,施工中发生的工伤事故由乙方自己负责。要求乙方必须购买工人工伤意外险。十三、本合同解释权由甲方负责,未尽事宜,可协商解决,如发生争议,可向签订合同所在地仲裁委员会仲裁解决或诉至人民法院解决。十三、合同生效合同订立时间:一年月日合同订立地点:本合同甲乙双方签字盖章后生效。发包方(甲方):承包方(乙方)法定代表人:法定代表人:实用的工程合同范本篇3(

12、以下简称委托人)与(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。第一条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1 .项目名称:2 .服务类别:第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。第三条下列文件均为本合同的组成部分:1 .建设工程造价咨询合同标准条件;2 .建设工程造价咨询合同专用条件;3 .建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。第四条咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。第六条本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实

13、施,至年月日终结。第七条本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。委托人(盖章):咨询人(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):住所:住所:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:_传真:电子信箱:_电子信箱:年一_月日年月日附件建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。2 .“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继

14、承人。3 .“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。4 .“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。咨询人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服

15、务包括正常服务、附加服务和额外服务。1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;2.“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。第八条委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。咨询人的权利第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:1 .咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2 .咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。3 .咨询人在咨询

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 管理/人力资源 > 商业合同

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!