医院雇佣合同书范文两篇.docx

《医院雇佣合同书范文两篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医院雇佣合同书范文两篇.docx（10页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、医院雇佣合同书范文两篇医院雇佣合同书篇1甲方：法定代表人（主要负责人）或者委托代理人：注册地址经营地址邮政编码乙方性别居民身份证号码：户口所在地：省（市）区（县）街道（乡镇）家庭住址邮政编码现在居住地址邮政编码为了把福建霞浦福宁医院建成一所现代化、标准化、规范化的大型综合性医院，提高闽东地区人民的健康水平，促进当地经济、社会的发展，甲乙双方根据国家有关法律法规，按照平等自愿、协商一致、合法公平、诚实信用的原则，签订本劳务合同，并承诺共同遵守：第一条合同类型和期限甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限：（一）固定期限：自年月日起至年月日止，共个月。其中试用期自年月日起至年月日止，共一个月。（二）乙

2、方应在年月日前到岗。第二条工作内容和工作地点（一）根据甲方工作需要，乙方同意在（地点）（部门）从事岗位工作，根据甲方的工作需要,经甲乙双方协商同意，可以变更工作地点。（二）乙方应按甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。第三条工作时间和休息休假（一）实行国家规定的劳动者每日工作时间不超过八小时，平均每周工作时间不超过44小时的工时制度。每周休息一天半。（二）甲方因工作需要安排延长乙方工作时间的，应依法安排乙方同等时间补休或支付加班工资。（三）乙方依法享受国家规定的节假日和本单位规定休假制度。第四条劳动保护和劳动条件（一）甲方根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定为

3、乙方配备必要安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。（二）甲方根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。（三）甲方应当建立、健全职业病防治责任制度，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平。（四）乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方安全和健康的行为，有权要求改正并向有关部门检举、控告。第五条劳动报酬（一）乙方试用期的工资为元/月。（二）乙方的工资由基本（固定）工资和绩效工资组成。基本（固定）工资为元/月,绩效工资元/月;年薪ycO（或根据乙方的业绩考核情况另行核定）。（三）甲方

4、的工资制度发生变化或乙方的工作岗位变动，按新的工资标准确定。（四）甲方应以货币形式按月支付乙方工资，发薪日为每月Bo（五）合同期内，甲方应视乙方的工作表现情况，给予乙方提高工资待遇的机会。第六条社会保险和福利待遇（一）甲、乙双方必须依法参加养老、医疗、失业、工伤、生育等法定社会保险。社会保险费，按规定的比例甲乙双方负责，乙方应缴纳部分由甲方从乙方工资中代扣代缴。（二）乙方患病、非因工负伤，依法享有国家规定的医疗期和医疗待遇。（三）乙方患职业病、因工负伤或因工死亡的，依法享有获得医疗救治、经济补偿的权利。（四）甲方按规定给予乙方享受法定节日假、年休假、探亲假、婚假、丧假等带薪假期，并按合同约定的

5、工资标准支付工资。第七条劳动合同的变更、解除、终止、续订（一）有下列情形之一的，甲、乙双方可以变更本合同：（二）乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：（三）有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，但是应当提前三十日以书面形式通知乙方：八、其他约定条款（1）乙方应严格遵守医德规范,不得以医谋私,收受红包、回扣，否则甲方有权提前解除劳务合同。（2）凡由甲方出资培训乙方，双方另行签订培训1/教育合同，因乙方原因而提前解除劳务合同，乙方应赔偿甲方的培训等费用，具体赔偿标准按双方合同约定。（3）乙方未按照本合同第一条规定的到岗日到岗的,本合同自到岗日满后自动失效，但甲方认可的除外。由此给甲方造成的损失

6、，应由乙方全额承担。本合同履行过程中，若甲方变更名称、法定代表人或者主要负责人、投资人等事项，不影响本合同履行;若甲方发生合并或分立等情况，本合同继续有效，由承继单位继续履行。（5）乙方在合同期内，属其岗位职务行为或主要利用甲方的物质技术条件所产生的所有专利、版权和其他知识产权归甲方所有，乙方无权进行商业性开发。双方签订本合同后，乙方不得在合同期内再受聘其他任何单位从事与甲方相同或类似或有竞争冲突的业务。（7）乙方对在合同期间得到的有关甲方及其关联公司的情报、信息等商业秘密进行保密，不得将其泄露给任何第三者（亦包括无工作上需要的甲方雇员）。十、本合同未尽事宜，法律法规有规定的，按法律法规规定执

7、行;法律法规没有规定的，由双方协商解决;双方协商一致，可以变更本合同。若双方协商不成或者发生劳动争议，可依法向人民法院起诉。十一、本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效;双方各执一份。甲方应按规定建立职工名册备查，并向劳动部门办理备案手续。甲方（盖章）乙方（签名）法定代表人、负责人或委托代理人（签名）签订日期：年月日医院雇佣合同书篇2发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照中华人民共和国合同法和建筑装饰工程施工合同示范文本的规定，结合本工程具体情况，双方可达成如下协议。第一条：工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 承包范围：报价书及效果图、施工图显示的工作内容1.4 承包的方式：包

8、工包料1.5 工期：本工程自20_年08月Ol日开工，于20_年09月08日竣工。工程质量：达到国家及地方质量评估合格标准。1.7合同价款（人民币大写）：第二条：甲方工作2.1 开工前叁天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明贰份，并承担设计图纸的相关费用，向乙方进行现场交底。2.2 指派徐曼为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。第三条：乙方工作3.1 参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2 指派张耀刚为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方

9、负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程品进行保护。第四条：关于工期的约定4.1 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.2 因乙方

10、责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.3 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期应相应顺延。第五条：关于工程质量及验收的约定5.1 本工程以施工图纸、作法说明，设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91),建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ30088)和河南省建筑装饰装修工程质量检验评定标准(YJG3397)等国家、省制订的规范及标准为质量评定验收标准。5.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲

11、方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期延续;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.3 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.4 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自解到验收通知七日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条：关于工程价款及结算的约定6.1 双方商定本合同价款采用固定价格。(报价单以外零星施工项目的费用另计)6.2 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。

12、甲方自接到上述资料10天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在15天内，结清尾款。第七条：关于材料供应的约定凡由乙方采够的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条：有关安全生产和防火的约定8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火规范。8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8.3 由于一方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失。第九条：奖励和违约

13、责任9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方500元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按付款额的1%。支付滞纳金9.2 由于乙方的原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元违约金。9.3 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。9.4 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责。9.5 因乙方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条：争议或纠纷处理10.1 本合同在履

14、行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调节。10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,由工程所在地人民法院解决。第十一条其他约定11.1 报价书内容包括二楼室内、走廊装修、一层办事大厅装修、楼梯间装修及装修部分照明、开关、插座等项目。11.2 报价书中约定的材料必须有国家环保认证书，进场后须经甲方验收后使用，否则该批材料不合格处理。11.3 一切安全责任事故费用均由乙方负责。11.4 保修期为一年。11.5 水电费按决算价的0.5%扣除。11.6 对居民的财产造成损坏者，乙方承担赔偿责任。11.7 报价单作为合同附件同本合同具有同等法律效力。第十二条附则12.1 本合同正本两份，双方各执一份。12.2 本合同履行完成后自动终止。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字卜年月日年月日