建设工程施工合同专用条款.docx

《建设工程施工合同专用条款.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同专用条款.docx（4页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、建设工程施工合同专用条款一、词语定义及合同文件1、语言文字和适用法律、标准及规范1.1 本合同只使用汉语。1.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国劳动法及施工规范、验收规范；其它有关法律、行政法规。1.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：土建工程、钢结构、安装工程相关标准规范。2 .质量要求：合格。二、双方一般权利和义务1、工程师3 .2发包人派驻的工程师姓名：职务：项目负责人职权：管理承包人及监理工作、质量、协调地方、设计、质监等方面关系2、现场负责人姓名：职务：现场负责人3、承包人工作3.1承包人应按约定时间和要求，完成

2、以下工作：(1)应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前2天。(2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：严格执行国家及我公司相关安装规范制度，如发生安全事故，由责任方承担安全责任。(3)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已完工程成品未办理移交手续前，由承包方承担其相关费用。(4)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)古树名木的保护要求及费用承担：由承包方承担。三、施工组织设计和工期1、进度计划合同生效后2个工作日内，承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划，发包人依据进度计划进行考核。2、工期延误承包方如遇不可抗力的情况，工期顺延。四、质量与验收1、验

3、收标准：依据国家建筑及钢结构施工规范进行质量验收。2、验收要求1.1 防腐要求：设备及支撑钢构、支架涂漆前，钢材表面应进行除锈处理。1.2 主材要求：按图纸明细表提供的标准及明细采购。1.3 提供附属设备的质量证明文件及合格证。五、安全、环保施工1.4 全要求：1.1 现场施工人员必须经过安全培训后方能上岗。1.2 按国家有关规定办理相关的保险。13现场所使用工器具必须经相关部门检验合格后方可使用。1.4 施工人员进入施工现场,必须首先检查安全防护设施是否完好以及作业环境是否安全等。1.5 在施工过程中如果出现施工质量或人身安全事故，给对方造成重大经济损失,责任方要承担一切经济损失。2、环保要

4、求：2.1 遵守当地政府有关部门对施工现场交通、施工噪音以及环境保护和安全生产规定，如因此产生的环保纠纷均由承包方承担责任。2.2 本项目所产生的建筑垃圾由承包方运到环保部门指定的建筑垃圾场，所发生的费用由承包方承担。2.3 职业健康危害告知职业病危害：有毒有害气体、粉尘、噪声。承包方应自觉遵守发包方的职业卫生管理制度，正确使用维护职业病防护设施和个人职业病防护用品，进行职业健康检查。若被检查出职业禁忌症或发现与所从事的职业相关健康损害的，不得进行施工作业。六、合同价款与支付1、工程量确认经相关部门、技术处、施工单位现场确认，并由内控审计处核实后，对工程量进行确认。2、工程款（进度款）支付工程

5、完成40%以上，开始支付进度款,支付额付至总价款的50%,待工程全部完工验收合格，工程结算经审计开具全额增值税发票后付40%,留10%质保金。（质保期为竣工验收合格后一年七、竣工验收与结算1、竣工验收承包人提供提工竣工图纸及资料2套。2、结算方式：固定总价44.8万元。八、违约、索赔和争议1、违约承包人违约应承担的违约责任：合同签订后，承包人应提供详细施工进度计划，因承包人原因造成进度延期，延期一天，罚款IOOO元。2、争议本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向发包方所在地人民法院诉讼解决。3、保险承包人投保内容：施工人员的意呆险和五险一金（养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金I