12工程设计合同.docx

《12工程设计合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《12工程设计合同.docx（9页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、工程设计合同工程名称:工程地址:设计工程有限公司（甲方）（乙方）发包人：设计人：发包人委托设计人承担设计，经双方协商一致，签定本合同。第一条本合同依据下列文件签定：1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定；1.2 国家及有关建设工程设计管理法规和规章。第二条委托设计项目的内容、名称、规模、阶段。2.1 建筑及配套给排水、供配电、暖通工程的方案及施工图（含审查合格的CAD电子文件）；2.2 环境景观绿化及配套给排水、照明、道路、水景、园林、小品、大门、围墙的方案及施工图（含审查合格的CAD电子文件）；2.3 本工程总用地191.67亩，折合.OOm2,容积

2、率1.8,建筑密度0.28,暂估建筑面积IU（X）OO.OOn?。其中第一期建设三分之一。本合同暂定范围为总用地91.67亩的总体设计方案与景观、绿化施工图设计、第一期的建筑工程设计。第三条发包人应向设计人提交的资料及文件3.1 本工程有关批准文件及设计任务书；3.2 本工程设计委托书；3.3 本工程地块周边的市政设施、道路、给水、排水、污水处理、供配电、电信、有线电视、宽带网络等设施的现状条件；3.4 本工程所处区域和地块的水文、地质、径流水源、植物资源（可市场供应部分）、气候的资料；3.5 本地块的地质勘探报告；3.6 本地块近期1:500现状地形图、土地主管部门批准的地块红线图、电子文件

3、；3.7 本地块周边的建筑、环境、交通、文化设施情况。第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件4.1 建筑及配套专业设计方案精装文本6套（含审查合格的CAD电子文件）。包括体现建筑方案深度要求的CAD图纸、单体及小区效果图、鸟瞰图；4.2 环境景观绿化及配套水电、小品、景观造型设计方案的精装文本6套及其审查合格的CAD电子文件，包括相应的单体、分区、全区效果图（注：鸟瞰图中包括环境景观绿化在内及其审查合格的CAD电子文件）；4.3 建筑及配套专业的全套施工图蓝图一式8套；4.4 环境景观绿化及配套专业的全套施工图蓝图一式8套。第五条设计工期、设计费与支付办法5.1 工期：合同签订之日起，在提

4、供设计资料完善的条件下（以乙方收到发包方按进度支付相应设计费之日起），建筑设计方案、景观设计方案同期开始，均为30日历天数；设计方案审定后，建筑及配套专业施工图也天；景观绿化及配套专业施工图出天。5.2 总体设计费。总体方案费的费用在施工图总费用（20元/H?）之内，占10%。5.3 第一期工程施工图设计费。第一期建筑工程程6667m220元=元环境景观与绿化00666m210元=元估算小计：元5.4 设计费支付进度详见下表：付费次序占本期总设计费付费额（元）付费时间第一次付费/000000.00本合同签订后七日内第二次付费/0000.00总体规划方案通过后七日内第三次付费20%（定金）000

5、0000.00设计任务书或备忘录签发七日内第四次付费40%000000.00施工图纸（建筑及配套专业施工图和景观环境绿化施工图）审查通过后七日内第五次付费15%0000000000.00主体结构封顶后七日内第六次付费5%000000.00工程竣工验收合格后七日内合计100%000000000.00第二、第三期支付方式参照第一期（不含环境景观与绿化设计费）。第六条双方责任6.1 发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或

6、因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签定补充协议、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活等方便条件。6.1.5 发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况

7、，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2 设计人责任：6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料（达到设计任务书的要求），并对其负责；6.2.2 设计人采用的技术标准：国家、四川省、成都市现行的建筑、结构、给排水、电力配电、通风、防震、消防、人防、环保等相规范、标准及规定；623设计合理使用年限按国家及当地有关规范、规定执行；6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对

8、不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计施工图交底、处理有关设计问题、参加试桩、验槽、结构验收、竣工验收等。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。本项目的设计署名权归设计人所有，其它知识产权归发包方所有，发包人享有本项目的展览权和出版权。设计人保证本项目的设计文件、资料等均未侵犯

9、其他方的知识产权，否则必须承担由此而引起的全部法律责任。发包人拥有由设计人为本项目设计且按本合同要求所提交的全部设计文件、资料等的完全使用权；6.2.7 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的50%O6.2.8 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二；6.2.9 设计人不得转让本合同约定的权利义务，合同生效后，设计人

10、要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。6.2.10 设计人应积极配合发包人，对设计方案进行必要的修改和优化，以完善方案并符合市场需求，直到发包人满意为止。该工作为设计工作的组成部分，并不另行增加费用。设计产品均实行一校二审制，所有参与设计审校人员均应具有相应资格，对设计过程质量控制均有书面记录。6.2.11 设计人应对新技术、新材料、新工艺的利用提供详细的建议方案。6212设计人应树立成本意识，在设计中控制投资成本。在总规和单体方案设计、优化时应充分考虑降低市政工程成本和建筑物成本。根据地质资料数据提供多个可行的基础实施方案（设计草图）与甲方共同商量。在每次设计调整优化时设计人应考虑造价的

11、影响并给出评价。设计人应当对钢筋用量进行优化，当甲方对钢筋使用量请其他单位进行优化时，设计人应予以配合。6.2.13 在方案和初步设计阶段，设计人应协助发包人提出含钢量、水泥含量、设备、水电造价等的控制指标。结构设计中必须实施双控验算，并合理控制水、电、消防、人防、通风、空调等设施设备的选型。6.2.14设计人委派工作组负责本工程设计任务，具体名单:序号姓名在本项目担任职务技术职称专业1项目总设计师2345678910111213设计人承诺，除不可抗力外，上表设计人员全程不作变更。6.2.15 设计人承诺一般设计变更（或技术疑问），在收到相关要求后12小时内以电子邮件、传真或电话形式答复；较大

12、的设计变动,在3日内给予解决；有关设计变更通知单以传真形式及时满足施工需要，正式的设计变更通知单在月例会时一并补充提供；如遇突发事件,相关设计人员应当在24小时内到达现场。6.2.16 设计人在初步设计审查、施工图交底、试桩、验槽、结构验收、竣工验收等时，相关设计人员必须到场。除此之外，还应及时协助解决施工现场问题。施工阶段，相关设计人员至少每月2次下现场与发包人、施工单位、监理单位进行协调，及时解决施工中碰到的具体问题。第七条违约责任7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一

13、半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2 发包人应根据本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。第八条其他8.1 发包人要求设计人派专人留驻现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2 设计人为本合同

14、项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.5 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由/仲裁

15、委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.7 本合同一式四份，发包人贰份，设计人贰份。8.8 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.9 本合同未尽事宜，双方签定补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等的法律效力。8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。发包人名称：设计人名称：投资置业有限公司设计工程有限公司法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：住所：路号住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：农行开户银行：