《庭院绿化施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《庭院绿化施工合同.docx(6页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、庭院绿化施工合同依据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在同等、自愿、等价有偿、公允、诚信的根底上,经友好协商,就甲方托付乙方进展施工工程达成相同看法,特签订本合同,以资信守。第一条工程概况L工程名称:2.工程地点:3.预定开工日期:年月日其次条施工范围L施工范围:回填种植土按现场实际发生工程量结算,由双方代表签证认可,但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。第三条施工方式L本工程由乙方以包工、包料的形式进展施工。第四条工期L工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止,预料天(包括法定假日),不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。2.如遇以下状
2、况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延,否那么视为乙方放弃签证的权利,工程不予顺延。(1)因甲方缘由影响工程施工进度,如未按时交出场地,接通水电、甲方变更设计等。(2)不行抗力因素。第五条工程质量及验收标准L工程质量必需到达合格(验收标准按业主设计要求及行业标准执行),因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的,本工程不能评定为合格。2.乙方供应的苗木必需事先限制质量,苗木规格严格遵照设计要求进展选择,苗木种植质量必需严格遵照绿化种植标准。3.苗木成活率到达%o4.工程完工后,乙方应通知甲方进展验收。双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。第六
3、条工程价款及结算、付款方式1.工程预算总价款为人民币元(大写元)。2.结算方式:(1)甲方应在预定开工日期前个工作日内,向乙方预付工程预算总价款的%;(2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的%;(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的%o(4)工程结算总款额的%作为工程质量保证金及保养金,甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续,甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。(5)以上付款的方式均以支付。第七条保养期1.苗木保养期为个月,从本工程施工完成合同
4、约定的全部验收之日起计。2.保养期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起日内,应无条件予以保养,苗木不成活的应刚好更换。否那么,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保养金内扣除,超过保养金的部分,甲方有权向乙方追偿。第八条双方义务1.甲方义务(1)委派现场代表负责对工程建立进展全面管理。(2)向乙方供应施工场地,保证运输道路畅通,同时供应施工用水、用电(水电费由方担当)。(3)供应本工程施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底。(4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后,应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。2.乙方义务11)委派现场
5、代表负责对施工其间的全面管理。(2)依据甲方确认的施工图纸,遵照本合同约定完成承包范围内的施工工作。(3)按相关平安法规进展平安施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,担当在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等平安责任。假设出现平安问题,责任由乙方自行担当。(4)工程交付甲方前,应负责已完工工程的爱惜工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。(5)乙方应确保工程质量到达验收标准。(6)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料,并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款,与竣工
6、验收后的两个月内完成结算。第九条违约责任L因甲方工程量变更或图纸变更造成工期延期的,竣工日期应予以顺延。2.甲方未能按本合同约定进展竣工验收的,由甲方担当工程保管及风险责任。3.甲方逾期付款的,导致施工无法进展,乙方可停顿施工。4.工程质量达不到约定标准,由乙方担当相应的责任。5.乙方在施工过程中,除不行抗力或甲方缘由外不得以任何理由停工,非上述缘由连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。6.乙方应向甲方支付的违约金,甲方在应付未付款中扣除,违约金缺乏以弥补甲方损失的,甲方可接着向乙方追偿。第十条转让条款未经合同双方共同书面同意,任何一方不得单方面全
7、部或局部转让其在本合同项下的权利和义务。第十一条合同终止L因解除而终止(1)由于乙方违约造本钱合同不能履行或不能完全履行,假如甲方认为本合同已无必要接着履行或乙方在收到甲方要求其订正违约的通知后仍不订正其违约行为,那么甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方应按本合同约定担当违约责任,违约金缺乏以弥补甲方损失的,甲方可接着向乙方追偿。(2)由于甲方违约造本钱合同不能履行或不能完全履行,假如乙方认为本合同已无必要接着履行或甲方在收到乙方要求其订正违约的通知后仍不订正其违约行为,那么乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认
8、已完成工作量的款项,并按本合同约定担当违约责任。(3)合同一方依本合同约定行使解除权的,合同自解除通知送达之日起终止。(4)合同终止后,不阻碍一方向违约方追究违约责任。2.有以下情形之一的,合同权利义务终止:(1)本合同按约定履行完毕;(2)本合同经各方协商相同而终止;(3)本合同因一方出现本条第1款的违约状况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同的通知;(4)法律法规规定终止的其他情形。第十二条适用法律条款本合同的订立、效力、说明、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。第十三条争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;假如协商不能既解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十四条其他L本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同附件是本合同的组成局部,与本合同具有同等法律效力。3.合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保养期界满,接清余款之日起自行终止。4.本合同一式份,甲、乙双方各执份,每份均具同等法律效力。甲方:乙方:地址:地址:法定代表人:法定代表人:(或授权签约人)(或授权签约人)日期:日期: