上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本2010.docx

《上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本2010.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本2010.docx（8页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、篇一：上海市家庭居室装饰装修设计合同示范（2010版）版本上海市家庭居室装饰装修设计合同示范文本（2010版）托付方（甲方）承接方（乙方）上海市装饰装修行业协会制定上海市工商行政管理局备案使用说明本合同文本时依据中华人民共和国合同法、上海市合同格式条款监督条例及有关法律、法规制定的示范文本，供双方当事人约定接受，签订合同前请细致阅读。一、甲方应供应应乙方住房原始房型承重结构图，并明示设计要求。二、乙方为经本市工商行政管理机关核准登记的装饰施工、设计企业。三、乙方应依据上海市装饰装修行业标准制图，并按书目装订成册，其内容主要应包括：1、设计图纸书目：2、设计及施工说明：3、原始房型测量图；4、墙

2、体拆建平面图；5、平面、顶面、地面布置图；6、强、弱电及多媒体、智能化插座位置分布图；7、开关限制线路示意图；8、强、弱电布线图：9、冷、热水管排放走向示意图；10、厨、卫立面施工示意图；11.部分立面图；12、局部透视图；13、部分节点详图；14、主要装潢材料清单表。四、装饰设计费应依据项目实测运用面积计费。五、住宅室内装饰、装修的设计无权变更建筑设计原有功能，严禁破坏房屋承重结构。六、凡担当家庭居室装饰装修设计任务的任何企业均可运用本合同。七、本合同由上海市装饰装修行业协会制定，已经在上海市工商行政管理局备案。备案号为：沪工商合示备20101号。上海市家庭居室装饰装修设计合同托付方：（简称

3、甲方）承接方：（简称乙方）依据中华人民共和国合同法、上海市合同格式条款监督条例、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理方法以及有关工程勘测设计管理法规和规章所规定的原则，结合住宅居室装饰装修的特点，经甲乙双方协商一样，甲方托付乙方担当住宅居室的装饰装修设计，并达成如下协议，以便共同遵守。第一条设计项目概况：1、区（县）路号楼室。2、住房建筑类别（别墅、公寓、其它）、新或旧建筑房型卫，建筑面积平方米。3其次条设计程序：1、双方确定初步设计方案及完成的时间。乙方完成包括原始房型测量图，墙体拆建平面图，平面、顶面、地面布置图一套。乙方完成初步方案设计后，应刚好通知甲方与设计师沟通，取得一样看法后

4、，由双方签字确认。2、初步设计方案图纸确认后，双方确定完成施工图纸的时间。乙方完成包括水、电在内的全套施工图纸。3、乙方完成全套施工图纸后，应刚好通知甲方与设计师沟通，取得一样看法后，由双方签字确认。设计程序中图纸完成时间，由、附件一双方确认为准。第三条设计费用：一、设计费：1、设计费：方米，合计人民币元。2、软装饰、园林景观及其它设计，取费标准和付费方式由甲乙双方在补充协议书中另行约定。二、设计费支付方式：1元。2%,即人民币元。3、全套施工图纸完成后，甲方付清设计费余额。乙方将装订成册图纸（1套）交于甲方。上述具体付款日期以双方在附件一中约定的时间为准。第四条图纸修改和图纸交底：1、全套施

5、工图纸完成后，甲方如有更改看法，可再向乙方提出，并再次约定设计时间及费用，由双方签字确认。2、施工过程中，设计师必需保证不少于两次到现场进行图纸交底和现场指导施工，以达到设计效果。3、交底对象为该设计项目的施工方，甲方应同时参加交底。第五条甲方责任：1、甲方在约定的时间内与乙方设计师刚好沟通，并对图纸进行确认。甲方与乙方沟通时间超过约定期限天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。2、甲方应按合同约定支付设计费用。甲方托付设计项目、范围、条件发生变更时，双方需另行鉴定补充协议。第六条乙方责任：1设计师为项目主持设计，并应在设计图纸上加盖设计师专用出图章。2、乙方按本合同约定的内容、时间向甲

6、方交付设计文件。由于乙方缘由，未刚好通知甲方前来进行沟通，超过约定期限天以上时，甲方有权重新确定时间。3、乙方对交付设计文件出现的遗漏或错误负责补充或修改，如造成甲方损失的应担当相应的责任。第七条违约责任：Is在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方已发生的相关费用，由甲方担当。2、由于乙方自身缘由，延误了本合同约定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目费的。3、甲方应按本合同第三条约定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应担当未付金额的违约金。逾期超过天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。4、由于乙方的缘由给甲方造成施工损失的，乙方应担当相应的经济赔偿。

7、5、本合同生效后，乙方单方面提出解除合同的，乙方全额退还已收的设计费，由此造成甲方损失的，乙方担当相应的经济赔偿。第八条其它本合同附件是合同的组成部分。本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议书作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。第九条争议解决方式篇二：上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本4口同书上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本（2006版）发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：上海梅兰装潢设计有限公司依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱惜法、中华人民共和国价格法、上海市爱惜消费合法权益条例，中隼人民共和国建设部（1997）92号文家庭居室

8、装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱惜双方的合法权益，结合本工程的具体状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1 .甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2 .装饰施工地点：区（县）路弄（村）号楼室。3 .住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。4 .装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。5 .承包方式：（包工包料、清包工、部分承包）。6 .总价款：兀，大写（人民币）：其中：材料费：，人工费：管理费：,设计费：垃圾清运费：,税金（3.41%）：,其他费用：经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款

9、按实另计。7 .工期：自年月日开工，至年月日峻工，工期天。二、关于材料供应的约定1 .甲方供应的材料：详见附件二甲方供应材料、设备表略。本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2 .乙方供应的材料：详见附件三主材料报价单略。3 .乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用

10、于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4 .乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定1 .本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31t30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2 .本工程由（乙）方设计施工方案。3 .甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延

11、。4 .由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。5 .在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单（详见附件略）后，方能进行该项目的施工，由此影响峻工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6 .工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。7 .工程峻工：乙方应提前三天通知甲

12、方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单略)。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原浚工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安生产和防火约定甲方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价

13、款及结算的约定1 .工程款付款方式列下表：注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。2 .工程结算：详见附件六工程结算单略。3 .工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修单(详见附件七略)，保修期从竣工验收签章之日起算。4 .双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。六、其它事项1 .甲方工作：(1)甲方应在开工前一天，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爰惜措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。(2)

14、做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如的确须要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。2 .乙方工作：(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应刚好书面通知甲方。（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1 .由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造

15、成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付违约金。2 .由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付违约金。3 .甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。4 .乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当责任。八、纠纷处理方式1 .因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2 .当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以依据本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。（将不选定的解决方式划出）九、合同的变更和解除：1 .合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方