餐厅商铺装修施工合同(包工不包料).docx

上传人:王** 文档编号:355217 上传时间:2023-06-20 格式:DOCX 页数:6 大小:17.88KB
下载 相关 举报
餐厅商铺装修施工合同(包工不包料).docx_第1页
第1页 / 共6页
餐厅商铺装修施工合同(包工不包料).docx_第2页
第2页 / 共6页
餐厅商铺装修施工合同(包工不包料).docx_第3页
第3页 / 共6页
餐厅商铺装修施工合同(包工不包料).docx_第4页
第4页 / 共6页
餐厅商铺装修施工合同(包工不包料).docx_第5页
第5页 / 共6页
餐厅商铺装修施工合同(包工不包料).docx_第6页
第6页 / 共6页
亲,该文档总共6页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《餐厅商铺装修施工合同(包工不包料).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《餐厅商铺装修施工合同(包工不包料).docx(6页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

1、餐厅商铺装修施工合同(包工不包料)甲方(发包方):身份证号码:地址:联系方式:乙方(施工方):法定代表人:地址:联系方式:甲、乙双方根据中华人民共和国民法典及有关法律、法规之规定,在平等自愿、协商一致的基础上,经友好协商,就餐厅商铺装修施工相关事宜达成本协议:一、工程概况1、工程地点:O2、工程内容:总建筑面积平方米。3、承包范围;装饰装修人工费用;4、开工日期:年月日;竣工日期:年月日;总工期(包括法定节假日):个工作日。二、合同价款1、装饰装修人工费用总金额:元(含税)2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的%;装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用%;工程竣工验收合格甲方支付

2、装修装饰费用%;乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付。三、甲方的权利与义务1、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜Q2、装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。3、向乙方提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4、开工前应确认施工图纸或作法说明,并向乙方进行现场交底。5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,四、乙方的权利与义务1、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务Q2、严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操

3、作规程、防火安全规定、环境保护规定Q3、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。五、材料供应1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2、由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。3、凡由乙方采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要

4、求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。六、安全责任1、甲方提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失Q2、乙方进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。3、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任Q七、质量验收1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2、甲乙双方

5、应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续Q八、工程变更1、甲方对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2、乙方提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、甲方同意方可变更方案。九、工程保修验收合格后,乙方应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。十、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,甲方支付给乙方元。甲方不按

6、合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的支付滞纳金Q2、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天,乙方支付甲方一元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的%o3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿Q4、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失Q5、乙方向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。6、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止合同,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。H一、其他1、甲乙双方因履行本合同发生争议的,由双方协商解决;协商不成的,任何一方可向原告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2、协议经双方签字或盖章后成立并生效。3、本协议一式二份,双方各执一份,每份具有同等的法律效力。(以下无正文)甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 装饰装潢

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!