京外项目劳务分包合同（备案、执行）2015-11.docx

《京外项目劳务分包合同（备案、执行）2015-11.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《京外项目劳务分包合同（备案、执行）2015-11.docx（20页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、合同编号:建设工程施工劳务分包合同工程名称:劳务作业发包人：劳务作业承包人：第一部分协议书劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。1、工程名称：2、分包合同内容2.1本合同分包范围：2. 2本合同劳务作业内容：3、工程地点：建筑面积：4、合同价款总额：元（人民币），大写：J匕。5、分包工作期限开工日期：年 月 日竣工日期：年 月 日总日历天数为：天6、劳务作业人数： 人。7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同；(2)中标

2、通知书(如有C(3)投标书及其附件(如有)；(4)专用条款；(5)通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸及工程量清单；(8)合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；8、合同生效本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。本合同一式 份，发包人执 份，承包人执 份，发包人负责向行政主管部门备案 份。9、合同订立的时间、地点合同订立时间：年 月 日合同订立地点：发包人(公章):承包人(公章):地址：住址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：账号账 号：联系电话：联系电话：第二部分通用条款10、发包人权利和义务：1.1 1劳务分包合同约定的劳

3、务作业完成且验收合格后，发包人自收到承包人依照约 定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发 包人同意承包人提交的结算资料。1.2 2上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结 算价款。1.3 3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用 量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、 监督、检查和验收。1.4 4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、 用电及施工场地。1.5 5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材 料、安

4、全设施保证施工需要。1.6 6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量 隐患及时提出整改要求。1.7 7及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。1.8 8认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，确保施工 安全。1.9 9检查承包人工人持证情况，有权禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现 场。1.10 10行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应告知承包人。1.11 1承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合 时，发包人应配合承包人工作或协调承包人获得该第三方的配合。10. 12其它发包人应当承担的义务。11

5、 承包人权利和义务：11. 1组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。11. 2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。11.3承包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计 划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，或按发包人要求提交旬、周施工计划，以及 与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后严格实施。11. 4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工， 确保工程质量达到约定的等级；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理, 自备劳动保护用品，确保施工安全；

6、加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消 防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；。11. 5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不 符合规定造成的损失及各种扣款。11.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受发包人随时检查其设备、 材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。11. 7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好 生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。11.8做好成品保护工作。11. 9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。11. 10承包人保

7、证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供 上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资 核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在 其他用工行为。11.11 配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、 施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。按时提交报表、完整 的原始技术经济资料，配合发包人办理交工验收手续。11.12 发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人 的指令予以配合。11. 13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古

8、、地质研究 价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。11.14劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时 将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。11. 15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起3日内书 面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。11. 16其它承包人应当承担的义务。12、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：(1)不可抗力；(2)设计变更致工程量增加；(3)承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程 材料、图纸等，致使

9、施工不能正常进行；(4) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工、窝工累计超过24小时。13、由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情况发生后2日内，就 延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于15日内就延长完 工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项 权利：(1)第十一条(3)、(4)项；(2)发包人同意的其他情况。14、不可抗力：14.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅 速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂 停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件

10、结束后48小时内承包人应向发包人通报 受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应 每隔7天向发包人通报一次受害情况。14. 2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告 及有关资料。14.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责 任。14. 4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。15、送达：本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明 确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面 答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为己送达。一方本合同协

11、议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告 知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。16、事故处理：16.1 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同 时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。16.2 承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作， 避免过激行为的发生。17、施工变更：17.1施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人双方书面确认 并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应向承包人发出变更通知， 提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列 需要的变更：

12、17. 1. 1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；17.1. 2增减合同中约定的工程量；17. 1. 3改变有关的施工时间和顺序；17.1 . 4其他有关工程变更需要的附加工作。17.2 由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发 包人承担；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。17.3 由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担, 延误的工期不予顺延。18、发包合同价款支付的手续：承包人应向发包人出具合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承 包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人办理付款手

13、续。发 包人将合同价款支付给承包人在23.4款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭 证。19、由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理或其他原因所 造成的安全事故责任由承包人承担。20、争议:发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好 已完工作成果：单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；调解要求停止合同工作，且为双方接受；仲裁机构要求停止合同工作；法院要求停止合同工作。21、合同解除：21. 1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。21.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合 同。21. 3承包

14、人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约 定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可 以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行 义务的，发包人可以发出通知解除合同。21. 4如因不可抗力致使本合同无法履行,或者因工程建设单位的原因造成工程停建 或缓建，致使合同无法履行的，发包人可以解除合同。21. 5本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合 同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承 包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。21.

15、 6合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作, 按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。21. 7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。22、合同终止双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果, 并经发包人验收合格后，本合同即告终止。第三部分专用条款23、项目经理、施工队长及劳动力管理员：23. 1发包人中标建造师（项目经理）为,职务：,工程建造师 （项目经理）证书号 o身份证号码：O委托权限：。发包人也可委托 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。23. 2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为,职务： , 岗位证书号：,身份证号码：O 委托权限：，人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。23. 3发包人现场劳动力管理员 ,上岗证号,职 责为;承包人现场劳动力管理员 ,上岗证 号，职责为 O23.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为,身份证号 码：，职务：,联系电话：，在京 住址：,家庭住址：o24、图纸：发包人应在劳务分包工作开工前，向承