挡土墙施工合同范本 (7).docx

《挡土墙施工合同范本 (7).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《挡土墙施工合同范本 (7).docx（4页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、挡土墙施工合同范本第一章总则第一条合同当事人I.发包人：2.承包人：第二条合同标的第二章工程范围第三条工程内容工程内容包括但不限于：1 .土方开挖：2 .地基处理；3 .挡上墙体施工;4 .挡土墙背填：5 .绿化及养护。第四条工程质量标准工程质量应符合（具体标准）的要求。第三章工期、进度第五条工期工程工期为自开工之日起至O第六条进度计划承包人应在开工前向发包人提交详细的进度计划，并经发包人批准。承包人应按照批准的进度计划组织施工。第四章工程款及支付第七条工程款工程款总价为人民币（大写）元（）O第八条支付方式1 .预付款：合同生效后，发包人支付工程款总价的作为预付款；2 .工程进度款：根据工程进

2、度分批支付；3 .竣工验收款：工程竣工验收合格后，支付工程款总价的剩余部分.第五章承包人的义务第九条组织施工承包人应组织经验丰富的施工队伍，配备必要的机械设备，确保工程按时保质完成。第十条安全生产承包人应严格遵守安全生产法规，采取一切必要措施保障施工现场人员和财产的安全。第十一条质量保证承包人应保证工程质量符合合同约定的标准，并承担相应的质量保修贲任。第六章发包人的义务第十二条提供图纸和技术资料发包人应按时向承包人提供施工图纸、技术资料和相关施工许可证。第十三条配合施工发包人应为承包人的施工提供必要的配合，包括提供施工场地、水电等。第十四条验收工程发包人应对工程进行验收，如工程合格，则筌署验收证书。第七章合同变更第十五条合同变更因不可抗力或其他原因，需要对合同内容进行变更时，经双方协商致，可以签订书面变更协议。第八章违约责任第十六条违约责任双方当事人任何方违反合同约定，应承担相应的违约责任。第九章仲裁第十七条仲裁因本合同引起的争议，双方应协商解决。若协商不成，可以向仲裁委员会申请仲裁。第十章其他第十八条保密义务双方当事人应严格遵守保密义务，对合同内容及相关信息保密。第十九条生效及终止本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格后终止。