《雨棚施工合同范本(6篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《雨棚施工合同范本(6篇).docx(20页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、雨棚施工合同范本(6篇)雨棚施工合同范本篇1甲方(发包方):乙方(承包方):甲乙双方经平等协商,本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则,达成以下条款,以便共同遵守。第一条:工程范围、总价1.1 工程名称:玻璃雨棚1.2 工程地点:1.3 工程数量及总价合计:玻璃雨棚面积:18m2,单价:900元/m2。工程总造价:壹万陆仟贰佰元整(16200.00元)。1.4 如有设计变更、工程洽商、材料变化等,价格经双方协商后以增补协议形式确定。第二条:工程用料2.1 钢材:选用国产优质钢材。2.2 玻璃;采用6+6mm钢化夹胶玻璃。2.3 爪件:采用国产优质304不锈钢爪件。第三条:承包方式3.1包工包料
2、,综合单价一次性包死,工程量按实结算。第四条:付款方式4.1 合同签订后,甲方付给乙方工程款捌仟元(8000.00元)作为材料预付款。4.2 工程完工,甲方验收合格后,剩余工程款一次性全部付清。4.3 甲方如不按协议条款支付款项,付款拖延超过十天内仍不能支付工程款,乙方有权停止施工,甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。第五条:甲乙双方责任5.1 甲方责任:5.1.1 办理施工许可证;5.1.2 在乙方进场前,清除施工现场内影响乙方施工的障碍;5.1.3 组织有关单位与乙方的协调会;5.1.4 组织有关人员对乙方设计图纸进行会审,并进行签署;5.1.5 提供施工用,水、电就位。5.1.6
3、在乙方递交工程竣工书面报告后,组织有关人员进行玻璃雨棚验收;注:甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作,造成工期延误,工期则相应顺延。5.2 乙方责任:5.2.1 严格按照批准的设计图纸施工,服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理,发现问题及时纠正,对工程质量负责,承担因工程质量问题引起的后果;5.2.3 编制施工工期进度计划,并经甲方审核通过;5.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护,保护期间发生损坏,乙方原因乙方自费修复,非乙方原因损坏,由责任方负责修复,或乙方修复由甲方承担追加合同价款;5.2.5 严格遵守工地的有关管理规定,确保施工安全及文明施工;5.2.6 作好施工原
4、始记录。第六条:工期6.1 开工日期:甲方提前七天以书面形式通知乙方。6.2 施工总工期:10天。6.3 工期顺延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相应顺延;6.3.1 由于设计变更、工程量变化,引起施工程序和内容变化;6.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过三小时;6.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;6.3.4 甲方不按合同规定支付工程款;6.3.5 其它非乙方原因的停工;6.4 以上情况发生后七天内,乙方就延误的内容和由此发生的经济支出,向甲方提出书面报告,甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复,否则视为同意。第
5、七条:工程质量7.1 工程质量等级:确保工程质量达到国家规定的“合格标准”,争创优良工程。7.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。第八条:设计变更8.1 甲方变更设计,应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的,乙方接通知后应立即停止。8.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。第九条:竣工、结算与保修9.1 工程具备竣工验收条件后,甲方在接到乙方竣工报告后三天内,组织有关人员进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收,视为竣工验收报告已被批准,工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收,而已开始使用,视为已验收。9.2 工程竣工验收
6、后,乙方向甲方提交结算书,甲方收到结算书后五天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后五天内无正当理由不办理结算,则认为已接受乙方结算报告,从第五天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。9.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为2年,按国家规定的保修条款执行。第十条:工程停建或缓建10.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建,使合同不能继续履行,双方应签订工程停、缓建协议。10.2 工程停缓建后,乙方应妥善做好己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作,按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件,支付相应的经济支出,并按合同约定支付工程价款和赔偿乙方的相
7、关损失。第十一条:其它11.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。11.2 履行合同过程中发生争议,双方本着友好态度协商解决;协商不成,经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成,可向法院起诉。本合同一式两份,签字后甲乙双方各执一份。甲方:(签字或盖章)乙方:(签字或盖章)年月日雨棚施工合同范本篇2甲方(发包方):乙方(承包方):甲乙双方经平等协商,本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则,达成以下条款,以便共同遵守。第一条:工程范围、总价1.1 工程名称:玻璃雨棚1.2 工程地点:1.3 工程数量及总价合计:玻璃雨棚面积:18m2,单价:900元/m2。工程总
8、造价:壹万陆仟贰佰元整(16200.00元)。1.4 如有设计变更、工程洽商、材料变化等,价格经双方协商后以增补协议形式确定。第二条:工程用料2.1 钢材:选用国产优质钢材。2.2 玻璃;采用6+6mm钢化夹胶玻璃。2.3 爪件:采用国产优质304不锈钢爪件。第三条:承包方式3.1 包工包料,综合单价一次性包死,工程量按实结算。第四条:付款方式3.2 合同签订后,甲方付给乙方工程款捌仟元(8000.00元)作为材料预付款。3.3 工程完工,甲方验收合格后,剩余工程款一次性全部付清。3.4 甲方如不按协议条款支付款项,付款拖延超过十天内仍不能支付工程款,乙方有权停止施工,甲方承担由此引起的一切经
9、济损失和违约责任。第五条:甲乙双方责任5.1 甲方责任:5.1.1 办理施工许可证;5.1.2 在乙方进场前,清除施工现场内影响乙方施工的障碍;5.1.3 组织有关单位与乙方的协调会;5.1.4 组织有关人员对乙方设计图纸进行会审,并进行签署;5.1.5 提供施工用,水、电就位。5.1.6 在乙方递交工程竣工书面报告后,组织有关人员进行玻璃雨棚验收;注:甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作,造成工期延误,工期则相应顺延。5.2 乙方责任:5.2.1 严格按照批准的设计图纸施工,服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理,发现问题及时纠正,对工程质量负责,承担因工程质量问题引起的后果;5.2.3
10、 编制施工工期进度计划,并经甲方审核通过;5.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护,保护期间发生损坏,乙方原因乙方自费修复,非乙方原因损坏,由责任方负责修复,或乙方修复由甲方承担追加合同价款;5.2.5 严格遵守工地的有关管理规定,确保施工安全及文明施工;5.2.6 作好施工原始记录。第六条:工期6.1 开工日期:甲方提前七天以书面形式通知乙方。6.2 施工总工期:10天。6.3 工期顺延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相应顺延;6.3.1 由于设计变更、工程量变化,引起施工程序和内容变化;6.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过三小时;6.3.3 由于战争、动乱、
11、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;6.3.4 甲方不按合同规定支付工程款;6.3.5 其它非乙方原因的停工;6.4 以上情况发生后七天内,乙方就延误的内容和由此发生的经济支出,向甲方提出书面报告,甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复,否则视为同意。第七条:工程质量7.1 工程质量等级:确保工程质量达到国家规定的“合格标准”,争创优良工程。7.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。第八条:设计变更8.1 甲方变更设计,应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的,乙方接通知后应立即停止。8.2 由于变更通知不及时造成的乙方
12、损失由甲方负责。第九条:竣工、结算与保修9.1 工程具备竣工验收条件后,甲方在接到乙方竣工报告后三天内,组织有关人员进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收,视为竣工验收报告已被批准,工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收,而已开始使用,视为已验收。9.2 工程竣工验收后,乙方向甲方提交结算书,甲方收到结算书后五天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后五天内无正当理由不办理结算,则认为已接受乙方结算报告,从第五天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。9.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为2年,按国家规定的保修条款执行。第十条:工程停建或缓建10.1 因人力不可抗力及甲
13、乙双方之外原因导致工程停工、缓建,使合同不能继续履行,双方应签订工程停、缓建协议。10.2 工程停缓建后,乙方应妥善做好己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作,按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件,支付相应的经济支出,并按合同约定支付工程价款和赔偿乙方的相关损失。第十一条:其它11.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。11.2 履行合同过程中发生争议,双方本着友好态度协商解决;协商不成,经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成,可向法院起诉。本合同一式两份,签字后甲乙双方各执一份。甲方:乙方:日期:雨棚施工合同范本篇3发
14、包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)本着平等自愿、公平、诚实信用的原则,并结合本工程具体情况,为明确双方施工过程中的权利,经双方协商一致,订立本合同。11.3 程概况1.1 建设单位:1.2 工程内容:拆除施工现场原有建筑物、搭建钢结构天棚、地面原绿化位置土方外运、下水道窖井下埋、窖井盖调换成钢纤维窖井盖、自来水管下埋、地坪位置铺设三合土、浇筑地面磴、拆除原排水沟、重新排设排水沟、施工现场清理等零星工程1.3 工程地点:华中园区9#厂房与11#厂房之间2.1 施工要求:按图施工。2.2 工程造价本工程总造价:505114元(人民币)2.3 工程期限及制约4.1 合同工期为30天,开始
15、时间按甲方通知日开始起算。完成时间按现场施工完毕结束为准,由甲方与乙方按实际施工条件合理安排最短的完成工期计划,并经乙方签字确认的工期为最后完成4.2 当乙方的承诺无法达到且又不主动增派人员抢进度节点的,甲方有权外调施工队进行赶工,所发生费用及损失均由乙方承担。4.3 乙方应配合甲方主动做好工程竣工收尾工作,对出现收尾不及时或在接到甲方通知天内不派人员进行收尾施工的,甲方有权另外安排人员进行收尾,所产生的费用从乙方结算款中扣除。4.4 施工质量保证期为1年,自协议内容全部完成经工程验收合格之后一年内因施工质量引起的返修乙方必须无条件进行整修并承担相应费用;5.1 安全生产、文明施工及劳动保护5.1 乙方为操作人员提供必要的安全装备和设施并承担相应费用。5.2 严格按照国家、行业及地方政府的现行安全生产规范及规定施工。5.3 发生伤亡及其他安全事故,乙方应立即报告甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。5.4 乙方必须认真遵守、严格执行并达到上述国家、地方及甲方的安全生产、文明施工管理标准,如因乙方原因达不到上述标准,甲方对乙方处以协议