工程外包合同范本(30篇).docx

上传人:王** 文档编号:1223103 上传时间:2024-06-05 格式:DOCX 页数:24 大小:51.62KB
下载 相关 举报
工程外包合同范本(30篇).docx_第1页
第1页 / 共24页
工程外包合同范本(30篇).docx_第2页
第2页 / 共24页
工程外包合同范本(30篇).docx_第3页
第3页 / 共24页
工程外包合同范本(30篇).docx_第4页
第4页 / 共24页
工程外包合同范本(30篇).docx_第5页
第5页 / 共24页
工程外包合同范本(30篇).docx_第6页
第6页 / 共24页
工程外包合同范本(30篇).docx_第7页
第7页 / 共24页
工程外包合同范本(30篇).docx_第8页
第8页 / 共24页
工程外包合同范本(30篇).docx_第9页
第9页 / 共24页
工程外包合同范本(30篇).docx_第10页
第10页 / 共24页
亲,该文档总共24页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《工程外包合同范本(30篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程外包合同范本(30篇).docx(24页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

1、工程外包合同范本(30篇)实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。按照中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条工程概况一)O第二条发包方工作风险提示:应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。1、开工前日,向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向承包方进行现场交底。2、向承包方提供施工所需的水、电,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。3、指派(联系电话:)为发包方驻工

2、地代表或主要联络人,负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜工程外包合同范本工程外包合同范本。4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责与业主办理相应审批手续。5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单,内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。第三条承包方工作1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交发包方审定。2、根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料,并由发包方驻工地代表签字确认。3、指派(联系电话:)为承包方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决

3、由承包方负责的各项事宜。4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾处理等工作,并承担相应费用。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。8、工程竣工未移交发包方前,负责对现场的一切设施和工程成品的保护。9、参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。第四条关

4、于工期的约定1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得承包方同意,并支付承包方因赶工采取的措施费用。2、因发包方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。3、因承包方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4、因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(含8小时,一周内累计计算),工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目

5、达到优良标准时,应向承包方支付由此增加的费用。3、发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,承包方可自行验收,发包方应予承认。若发包方要求复验时,承包方应按要求办理复验。若复验合格,发包方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延。若复验不合格,其复验及返工费用由承包方承担,但工期也予顺延工程外包合同范本工程外包合同范本。4、由于承包方原因造成质量事故,其返工费用由承包方承担,工期不顺延。5、工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收,需及时通知承包方,另定验

6、收日期。但发包方应承认竣工日期,并承担承包方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定1、双方商定本合同价款采用第种:(1)固定价格。(2)固定价格加包干风险系数计算,包干风险包括内容。(3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。2、本合同生效后,甲方分次,按下列约定支付工程款(1)尾款竣工结算或质保期届满时一次结清(2)分期拨款。进行的条件:拨款%金额元3、工程竣工验收后,承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在审查期满后日内结清尾款。第七条关于材料供应的约定1、本工程发包方提供

7、设备的,应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的,由承包方承担运输费用。2、由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。3、所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失,由承包方负责赔偿。4、凡由承包方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,对工程造成的损失由承包方负责。第八条有关安全施工和防火的约定1、发包方提供的施工图纸或作法说明,应符合建筑装饰工程施工及验收规范或其他发包方提供的书面标准。2、承包方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程和其他相关的法律法规、规范。3、由于发包方

8、确认的图纸或作法说明违反有关安全操作规程和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包方应承担由此产生的相应经济损失。4、由于承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,承包方应承担由此引发的相关经济损失。第九条奖励和违约责任风险提示:合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工,发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,发包方支付承包方发包方不安合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的96支付滞纳金。2、由于承包方原因,逾期竣工,每逾期一天

9、,承包方支付发包方违约金。发包方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前一天,发包方应支付承包方.作为奖励。3、承包方按照发包方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本热门合同、2款增加优质价款外,发包方应支付承包方_作为奖励工程外包合同范本工程外包合同范本。4、承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品,如造成损失,应照价赔偿。5、发包方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由发包方负责并承担损失。6、未经发包方同意,承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包方负责并承担损失。7、因一方原因,

10、合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议或纠纷处理1、凡因本合同或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商。协商不成的,可提交原告方所在地人民法院,以先受理的法院为准,按照法律程序进行裁判。2、除双方另有约定或法律另有规定的,诉讼费由败诉方承担。第十一条不可抗力1、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括战争、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不可预测的事故,或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。2、因不可抗力致使完全不能履行合同的,本合同终止,双方无需承担任何责任,但本合同另有规

11、定的除外。3、因不可抗力致使部分不能履行合同的,根据不可抗力的影响,免除相应的责任,但本合同另有规定的除外。4、因发生不可抗力影响合同履行的,遭受不可抗力的一方须在日内以书面形式通知对方,并在不可抗力结束后日内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明。5、因一方的违约行为导致延期履行合同,导致合同履行遭遇不可抗力的,违约方应承担不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。第十二条其他约定1、本合同未尽事宜,双方可协商另行签订协议。若双方不能签订协议的,按照现行行规、惯例执行。2、本合同一式份,双方各执份,经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。3、本合同履行完成后自动终止。甲方:签约日期:年月一日乙方

12、:签约日期:年月日最新工程外包合同范本篇28合同签定地:合同编号:甲方:一乙方:现就安防监控系统工程施工事宜,甲方委托乙方完成工程的安防监控综合布线系统线缆敷设及设备安装任务,甲乙双方经友好协商达成以下协议:1、工程概状和具体施工内容:1.1、 单位个监控点、线缆的敷设;摄像机等设备的安装;监控立杆的安装并协助调试。1.2、 整个监控系统联调测试,交接验收。1.3、 所有施工必须严格按照甲方要求及施工图纸施工,如没有按照甲方要求施工的,造成返工、误工的由乙方承担因此产生的全部费用。1.4、 双方委派的工程代表:甲方代表:联系电话:乙方代表:联系电话:2、施工进度和工期整个工程共合计工期(含交叉

13、施工)为天,以上天数均为布线安装工期,不包含调试工期。3、施工技术要求3.1、 走线要选择合适的路由,并用线卡进行固定;3.2、 监控立杆要安装稳固,地基要结实;3.3、 所有室内外及监控控制室的线缆要尽量隐蔽,无论明暗线均要求做到横平竖直,整齐美观。3.4、 所有视频线、信号线均要求做好线标,提前测算距离放线,杜绝线材浪费;3.5、 线缆在出线口处余长至少50Cnb余线应仔细缠绕好收在出口处;3.6、 乙方在施工过程中应作好线缆和设备的防护措施,保证线缆和设备在敷设安装时,不受损害。1/3页4、双方的权利和责任4.1、 甲方责任:4.1.1、 提供施工材料。4.1.2、 提供施工所需的文档,

14、包括监控系统布线平面图、布线施工方案等。4.1.3、 按照合同规定支付乙方工程款。4.1.4、 协调乙方和建设方内各部门的关系。4.1.5、 及时供应工程所需的材料。4.1.6、 作好施工前的工程技术交底工作。4.2、 乙方责任:4.2.1、 自备施工所需的所有施工设备及工具。4.2.2、 严格按照甲方施工方案和施工技术交底及施工图纸所述工程内容和质量要求施工,并如实地记录线缆末端刻度,提供最终的布线图纸。4.2.3、 所有线缆整理,绑扎整齐、美观。4.2.4、 在施工过程中爱护施工材料,对所有设备进行保护,并精心保管所有材料,剩余施工材料全部交给甲方,若损坏乙方应进行赔偿。4.2.5、 负责

15、管理甲方进入工地的材料、保存管理。4.2.6、 乙方应严守甲方工程机密不得随意泄密。4.2.7、 协助甲方完成整个监控系统联调测试。4.2.8、 按照甲方要求的工期完工,并做竣工交接验收。4.2.9、 严格按照甲方要求及施工标准进行施工。4.2.10、 施工过程中如因乙方原因造成施工质量不合格,其返工费用由乙方承担,工期不顺延且乙方需承担由此给甲方带来的损失赔偿。5、质量责任:乙方施工完毕,与甲方配合进行系统测试验收,对检查出来的施工质量问题乙方负责解决,给甲方造成损失的,乙方负责赔偿.整个工程材料损耗率不大于蝴。6、付款方式:6.1、 工程总金额:元(人民币大写:)o6.2、 合同签定之三日内,甲方向乙方支付工程预付款元(人民币大写:);2/3页6.3、 乙方将所有线缆铺设及设备安装完毕后,甲方支付给乙方30%的工程进度款,即元(人民币大写:);6.4、 监控系统全部调试完毕,工程全部验收合格交付建设方使用后,甲方支付给乙方35%的工程款,即元(大写:);6.5、 合同总价的5虬即元(大写:)作为工程质保金在工程验收合格后的3个月后支付。乙方按甲方要求提供工程款劳务发票给甲方。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 管理/人力资源 > 商业合同

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!