标准工程委托合同范本.docx

《标准工程委托合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准工程委托合同范本.docx（22页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、标准工程委托合同范本标准工程委托合同范本1发包方（甲方）：承包方（已方）：为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：O二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1、开工日期：本项目工程从年_月一日起至年月一日止，共一个日历天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方原因不能及时移交施

2、工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：一整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款办法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的,30%,即人民币整。3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币整。4

3、、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币整。七、工程质量1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到一级。2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。八、工程竣工验收结算乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后一天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及有关

4、园林绿化标准给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于一个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个

5、月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、合同份数本合同一式一份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。甲方代表（盖章）乙方代表（盖章）合同签订日期：签约地点：标准工程委托合同范本2委托方：（以下简称甲方）服务方：（以下简称乙方）项目名称：根据甲方项

6、目建设的需要，现甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况工程地址：建设单位项目负责人：施工单位：施工单位项目负责人：监理单位：项目总监：建设（监理）单位见证员：送样员：二、检测项目根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的检测范围及项目（具体项目详见附件）对乙方开展检测服务。三、检测收费根据云发改价格（）989号文件云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知标准收费并按实结算。四、付费方式检测费用支付方式如下：先预付人民币5000.OO元，透支额度500.00元,透支期限15天。五、双方权利、义务（一）甲方义务：1、工程开工后，凡建设过

7、程发生的相关检测均委托乙方进行。2、根据付款条件支付相应检测费用。（二）甲方权利：1、对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。（三）乙方义务：1、根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时提供检测报告。2、对发现的重大质量问题（如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等），及时向甲方通报。3、做好相关服务工作，特殊项目检测（或乙方检测能力以外的项目），分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包。4、提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。6、检测费用透支期限超过15天，中心将电话通知甲方，一星

8、期内未来续款，则停发报告。（四）乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。六、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。本合同自签订日生效，若一方毁约，则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。七、未言明事项双方协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院裁决。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日标准工程委托合同范本3委托人：（简称甲方）与监理人：（简称乙方），经双方协商一致，签订本协议。委托人在望城区投资兴建的乐都百强物流工程，委托长沙市鸿业工程监理有限公司进行监理，乙方负责监理招投标的所有费用和监理合同的备案，以及现场监理工作和资料竣工验收备案监理酬金：

9、81000平方米2元/平方米=97.2万元支付方式：现场监理人员进场后支付总费用的15%,一期主体完成支付总费用的20%,一期竣工验收支付总费用的20%,二期主体完成支付总费用的20%,二期竣工验收支付总费用的20%,所有项目完成竣工备案支付5%。本合同自20_年5月30日开始实施，至20_年10月30日完成。协议一式二份具有同等法律效力，甲方执一份，乙方执一份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日年一月日标准工程委托合同范本4委托方（以下简称甲方）：受托方（以下简称乙方）：（以下简称甲方）于年月日与签订了关于莱钢型钢炼钢厂钢包加盖工程钢包盖维修维护委托

10、协议书（以下简称主合同）。现甲方委托（以下简称乙方）负责维修保养施工，经甲乙双方协商达成如下协议：一、委托施工内容:关于莱钢型钢炼钢厂钢包加盖工程钢包盖维修维护委托协议书合同的全部内容。二、甲方责任、权利和义务1、与乙方签订合同（包括随后可能签订的补充合同）。2、组建项目技术部。技术组长作为甲方的派出机构，到施工现场具体履行甲方职责，对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理验收。3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题提出整改措施，并督促乙方实施。4、审核维修保养组织有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。5、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但由于厂

11、方或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致维修养护窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。6、按合同要求付款给乙方。7、项目经理部印章由乙方管理，甲方监督使用。三、乙方责任、权利与义务1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款，按主合同的规定全面完成各项承包工作，并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调厂方与监理部门关系。2、负责施工、保修养护的全部工作。包括（但不限于）施工工期、施工质量、施工安全、文明施工、竣工资料及验收等全部工作，并承担由此发生的全部费用。3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的

12、要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工，按主合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当，出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时，则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。施工过程及质保期内发生质量问题造成返工的，乙方须承担返工责任及费用。若发生安全事故，由乙方承担责任并负责理赔。4、负责雇用除甲方派出的管理人员以外的施工所需的全部岗位人员，并将雇用名单及相应岗位安排书面报告甲方。乙方应及时付清其雇用人员的工资和采购材料费及机械设备租赁费用。每月30日前向甲方提交上月的债权债务一览表和所雇用人员工资发放表。以上表格必须由乙方、债权人、乙方所雇用人员签字确认

13、，甲方有监督权。乙方与第三方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何责任。5、未经甲方许可不得直接从厂方处领取工程款。如有厂方代扣款项，乙方须于该事项发生后2天内告知甲方并提交相关凭证。否则，甲方对乙方处以2倍代扣款额的罚款。6、乙方有义务按甲方要求，配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。7、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。8、乙方不得使用甲方项目章用于担保、购销货物等活动，否则，甲方有权追究乙方的相关法律责任。四、有关费用事项：本项目采用固定月结的方式进行结算，该月价格总价不做调整，合同月结价款为人民币13000元整（人民币大写：壹万叁仟元整），包含了人工费、设备价款及运

14、输物流费等。1、甲方与乙方签订本合同后，累计下月的20日支付合同月结工资的100%,计人民币13000元整（人民币大写：壹万叁仟元整）2、甲方人员为本项目应付检查等的全部费用均由乙方负责。3、维修养护期间所涉及的耐火材料费用均由乙方提供，次月甲方向乙方结清。五、特别约定1、甲方未按合同约定按期付款，须向乙方支付滞纳金，每日标准为应付款总额的0.5%O2、乙方如未能在约定期间内通过厂方的验收（如因厂方生产等原因无法安排施工时间除外），应支付甲方违约金，违约金的金额等同甲方与乙方合同约定的违约金金额，为月结总金额的0.5%o3、若因乙方原因造成项目无法验收或无法通过验收导致甲方与厂方的合同无法履行

15、，乙方应在30日内全额返还甲方已支付乙方的资金并承担相应利息（按照年息10%的利率计算），同时承担甲方的其它全部相关损失。4、乙方应保证所提供设备、材料的技术性能和安全性能均符合技术协议的要求。若因乙方原因给厂方造成损失以及由此给甲方造成的损失，均有乙方承担。5、若因乙方原因导致甲方违反甲方与厂方签订的该项目合同并承担违约责任的，乙方应赔偿甲方为此支付的全部款项及损失。6、除上述条例外，一方违约给对方造成的损失，由违约方承担。六、本协议如有未尽事宜，双方另行商订补充协议。七、本协议一式两份，甲方双方各执一份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）:年月日年月日标准工程委托合同范本5委托方：下称甲方受托方：下称乙方因建设的需要，根据市领导批示精神，甲方委托乙方作为工程的代理建设单位。为进一步明确工程代建内容及其权益、责任和义务，双方本着互相协作、紧密配合的原则，根据国家有关法律、法规的规定以及本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同以共同遵守。一、工程概况1、工程建设单位：2、工程地点：3、工程名称：4、工程质量等级：合格。5、工程建