买卖车位合同（8篇）.docx

《买卖车位合同（8篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《买卖车位合同（8篇）.docx（22页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、买卖车位合同（8篇）买卖车位合同（精选8篇）买卖车位合同篇1出卖人（甲方）：买受人（乙方）：甲乙双方依据中华人民共和国合同法及其相关法律规定，就甲方将“紫玉东方”项目的地下停车场车位使用权出让给乙方事宜，经协商一致，达成如下协议：第一条：车位坐落地点及编号该车位位于紫玉东方地下停车场号。第二条：车位使用权出让金额及付款期限该车位使用权出让金额为（人民币）（小写）：元整、（大写）：拾仟元整，乙方应于签订合同时一次性缴纳合同价款（人民币）（小写）：元整、（大写）：拾万仟佰拾第三条：车位交付时间甲方应在乙方付清全部车位款后，于年月日将该车位交付给乙方使用。第四条：甲方的权利与义务1.按合同约定收取车

2、位款项。2 .按合同约定向乙方交付该地下车位。3 .甲方明确该地下车位无权属争议。第五条：乙方的权利与义务1.乙方按照本合同约定取得车位所有权后，在车位所依附的土地使用年限范围内，乙方享有该车位占有、使用、收益、转让的权利。4 .乙方在使用该地下车位时，不得妨碍或损害该地下车位的各种设施设备。5 .乙方应按停车场限高及甲方划定的停车线内停放车辆，由乙方的过错导致车辆受损的，由乙方自行承担责任。6 .乙方所选定车位位于单元出入口位置的，乙方需按照规定停放车辆，并保证车辆停放安全，甲方不承担车辆停放管理责任。7 .乙方应按物业管理部门的有关规定缴纳其相应的物业管理费用，并享受相应的物业管理服务。8

3、 .乙方不得以任何方式妨害、阻挠、干扰甲方及物业公司对车位公共设施和共有部分（如：进出停车场通道、通风管道、动力设备、照明、消防设施等）进行维修、保养和维护的工作。9 .乙方在转让其所购的紫玉东方号房屋，失去紫玉东方业主身份时，需将其所购车位一并转让给购房人或其他紫玉东方的业主，不得转让给非紫玉东方的业主。转让价款由双方自行协商，甲方不予干涉，但需将转让合同报甲方备案。10 乙方如出租其车位，必须出租给紫玉东方的业主，并需将租赁合同报甲方备案。第六条：违约责任1.本合同一经签署，甲、乙双方均应严格按合同约定履行，任何不履行或不完全履行本合同项下的责任与义务的行为均构成违约。11 乙方如未按本合

4、同约定的期限支付车位款，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，有权在向乙方发出解除合同后5日内另行出售该车位使用权，乙方按逾期应付款的百分之一向甲方支付违约金。经甲方同意继续履行合同的，自本合同规定的付款期限之第二日起至全额支付合同款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款千分之一的违约金。12 甲方如未按本合同约定的期限将该车位交付乙方使用，（除不可抗力因素以外），乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应在乙方解除合同的通知到达之日起七日内无息退还全部已付款，并按乙方累计已付款的百分之一向乙方支付违约金。如乙方要求继续履行合同时，合同继续履行，自本合同第四条规定的最后交付期限之第二日起至实际交付之日

5、止，甲方按日向乙方支付已付款千分之一的违约金。13 如乙方在转让紫玉东方所购房屋时，未将本合同约定的车位转让给紫玉东方的业主，则甲方有权解除本合同，重新出售该车位。第七条：其他1.车位平面图详见附件一：2 .本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3 .甲乙双方因履行本合同发生争议与纠纷时，应首先本着友好合作的原则进行协商解决;未能协商一致的，任何一方可向延安仲裁委员会申请仲裁。4 .本合同所列地址，均为可送达地址；如乙方地址变动，应在3日内及时告知甲方，否则引起的退函视为送达。5 .本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。6 .本合同自双方签字

6、（盖章）之日起生效。甲方（签章）：乙方（签章）：【经办人】（签章）：年月B买卖车位合同篇2卖方：（简称甲方）买方：（简称乙方）根据民法典及其他有关法律法规之规定，甲乙双方在平等.自愿.协商一致的基础上，就乙方向甲方购买车位（库）签定本合同，以资共同信守执行。1、乙方同意购买甲方拥有的坐落在武胜县烈面镇玲庐花园4幢7车库，车库面积为26.75平方米。2、上述的交易价格为：总价人民币：47500元整（大写：肆万柒仟伍佰元整）。本合同签定之日，乙方向甲方一性次支付人民币肆万柒仟伍佰元整（小写：47500元整）。3、税费分担：定办理产权过户手续所需的一切费用由乙方负责。4、甲方保证所售该套车位产权清楚

7、，无纠纷，未设定任何他项权利。5、本合同一式二份。甲乙双方各执一份，双方签字生效。6、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。甲方（签字）：乙方（签字）：年月日买卖车位合同篇3甲方（出卖方）：身份证号：乙方（买受方）：身份证号：甲方有座落于，并保证属于个人所用的合法财产，本人具有独立的处份权，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就买卖这一车位达成如下协议：1.车位价款人民币万元（）整，乙方在签订此协议时一次性支付。2 .双方在签订协议时未办理过户手续，因此乙方要求甲方协助办理车位过户手续时甲方负责有协助的义务。3 .虽然现在双方未办理更名过户手续，但该车位所有权

8、双方同意转移给乙方，乙方对该车位享有完全的占有、使用、收益、处分的权利。4 .甲方在更名过户之前，不得再将对该车位进行处份（包括抵押、买卖），由此给乙方造成的损失负有赔偿义务（包括直接与间接损失）。5 .在乙方要求甲方办理过户时，甲方不得以车位升值或显失公平或其他理由要求解除合同。6 .在双方签订此协议后，因该车位产生的一切权益都归乙方所用，与甲方无关。7 .甲方应将与车位有关的一切证照交付给乙方，在乙方需以该车位设定权利义务时，甲方应予协助办理。8 .甲方法定车位手续证照下来时应第一时间交由乙方办理过户手续，如因甲方的原因导致合同解除，乙方的损失由甲方按照相关法律法规提请法院裁决。9 .此协

9、议一式两份，自签字之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日年月日买卖车位合同篇4转让方（以下简称“甲方”）甲方:受让方（以下简称“乙方”）乙方：根据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让地下停车位的相关事项，达成如下协议：一、标的本次转让的车位位于昆明市盘龙区北京路星雅俊园，编号为s098号地下停车位，车位面积以现有的房产证为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线；甲方保证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。二、使用期限甲方同意将上述车位所

10、有权转让给乙方，乙方享有与该车位土地证同等年限的所有权;转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位使用权年限作出具体规定，乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。三、付款方式及责任1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币元（大写：元整），乙方付款方式为一次性付清全款，乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移

11、交手续。四、该协议签署后甲方需配合乙方办理过户手续，过户过程中产生的所有费用由乙方承担。甲乙双方在房产局办理车位房产证过户手续当天，甲方移交车位蓝牙卡。五、使用管理1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行承担。2、乙方使用该停车位，须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。六、生效条件本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等效力，合同自签署之日起生效。甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件与本协议具有同等法律效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（

12、签字）：法定代表人（签字）：年一月B年一月B买卖车位合同篇5出卖人（甲方）：买受人（乙方）：乙方目前居住在国际公寓小区楼号为该小区常住业主。甲方在国际公寓小区拥有地下二层OOO号车位年使用权（20年购买，20年到期）。现乙方有意购买甲方拥有使用权的该车位，甲方同意之。因此，甲乙双方经友好协商，就乙方自愿购买地下车位使用权一事，达成如下协议。第一条乙方自愿按现状向甲方购买位于光彩国际公寓地下二层Ooo号车位使用权。第二条该车位仅限于停放乙方驾驶的小型汽车，车位的使用期限为自该车位交付使用之日起至第三条该车位的.使用权转让总价款为人民币万元整（小写：）o第四条乙方应于双方签订本协议的同时，一次性将

13、本协议第三条所列款项支付给甲方。第五条甲方应于年月日之前，将该车位交付乙方。除遭遇不可抗力及因法律、法规、政策的调整而导致的延误外，如甲方未能按本协议规定的期限，将该车位交由乙方使用，每延期1日，甲方按日向乙方支付已交付车位款万分之二的违约金。第六条甲乙双方应在约定的车位交接当日共同到国际公寓小区的物业管理公司处办理该车位的交接及备案手续，如乙方逾期不办理前述手续的，甲方不承担逾期交付的违约责任。第七条乙方在办理该车位交接手续时，应按照国际公寓小区物业管理公司的规定与物业管理公司就车位管理事宜签订管理公约，并按该公约的约定交纳有关管理费用和其他费用。第八条本协议自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

14、第九条本协议一式三份，甲乙双方各执一份。物业管理公司备案一份。甲方：（签章）乙方：（签章）日期：日期：买卖车位合同篇6出卖人：买受人:第一条项目建设依据出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于地块的国有土地使用权。该地块【国有土地使用证号】城镇建设用地批准书号为：土地使用权面积为：,买受人购买的机动车地下停车位（以下简称该车位）所在土地用途为：车位，土地使用年限自年月日至年月日止。出卖人经批准，在上述地块上建设的车位所在楼栋【地名核准名称】【暂定名】为：,建设工程规划许可证号为：建筑工程施工许可证号为：,建设工程施工合同约定的开工日期为：,建设工程施工合同约定的竣工日期为：O第二条车位预

15、售依据该车位已由批准预售，预售许可证号为：第三条基本情况该车位为第一条规定项目中的第【幢】【座】地下层一号，该车位为【审定编号】【暂定编号】，该车位平面图见附件一。该车位所在楼层【层高】【净高】为：米，【坡屋顶净高】最低为：米，最高为：米。出卖人委托预测该车位面积的房产测绘机构是其预测建筑面积共平方米，其中，共用部位与共用房屋分摊建筑面积平方米。有关共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二。第四条抵押情况与该车位有关的抵押情况为：O该车位所分摊的土地使用权及在建工程均未设定抵押；该车位所分摊的土地使用权已经设定抵押，抵押权人为：,抵押登记部门为：,抵押登记日期为：O该车位在建工程已经设定抵押，抵押权人为：,抵押登记部门为：,抵押登记日期为：O（2和3可以同时选择）4.o抵押权人同意该车位预售的证明及关于抵押的相关约定见附件So第五条计价方式与价款出卖人与买受人约定按照下列第种方式计算该车位价款。按照“个”计算，该车位总价款为仟佰拾万仟佰拾元人民币整（大写）。按照建筑面积计算，该车位单价为每平方米