《新版建设工程设计合同专业.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新版建设工程设计合同专业.docx(24页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、GF-20230210协议编号:202342建设工程设计协议示范文本(专业建设工程)协议协议书专用协议条款工程名称:工程地点:_设计证书等级:_发包人:_设计人:签订日期:年月住房和城镇建设部制定国家工商行政管理总局目录协议协议书2专用协议条款61 .一般约定62 .发包人83 .设计人95 .工程设计规定116 .工程设计进度与周期117 .工程设计文献交付128 .工程设计文献审查139 .施工现场配合服务13IL工程设计变更与索赔1412 .专业责任与保险1513 .知识产权1514 .违约责任1515 .不可抗力1617 .争议处理1718 .其他17附件18协议协议书发包人(全称):
2、设计人(全称):根据中华人民共和国协议法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定,遵照平等、自愿、公平和诚实信用日勺原则,双方就工程设计及有关事项协商一致,共同达到如下协议:一、工程概况1.工程名称:2 .工程同意、核准或立案文号。3 .工程内容及规模:4工程所在地详细地址:_5,工程投资估算:6 .工程进度安排:7 .工程重要技术原则:按国家现行有关设计规范、规定。二、工程设计范围、阶段与服务内容1 .工程设计范围:O2 .工程设计阶段:报批图。3 .工程设计服务内容:o工程设计范围、阶段与服务内容详见专用协议条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期:20年月日。计划完毕设计日期:20年月日
3、。详细工程设计周期以专用协议条款及其附件时约定为准。四、协议价格形式与签约协议价1.协议价格形式:总价协议;4 .签约协议价为:人民币(大写)元(元)。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表:o设计人项目负责人:o六、协议文献构成本协议书与下列文献一起构成协议文献:(1)专用协议条款及其附件;(2)通用协议条款;(3)中标告知书(假如有);(4)投标函及其附录(假如有);(5)发包人规定;(6)技术原则;(7)发包人提供的上一阶段图纸(假如有);(8)其他协议文献。在协议履行过程中形成日勺与协议有关日勺文献均构成协议文献构成部分。上述各项协议文献包括协议当事人就该项协议文献所作出的补充和修
4、改,属于同一类内容的文献,应以最新签订的为准。七、承诺1 .发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照协议约定提供设计根据,并按协议约定的期限和方式支付协议价款。2 .设计人承诺按照法律和技术原则规定及协议约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用协议条款中赋予的含义相似。九、签订地点本协议在黑签订。十、补充协议协议未尽事宜,协议当事人另行签订补充协议,补充协议是协议时构成部分。十一、协议生效本协议自签订之日起生效。十二、协议份数本协议正本一式生份、副本一式2份,均具有同等法律效力,发包人执正本幺份、副本1份,设计人执正本幺份、副本1份。发包人:(盖章)设计人:(盖章
5、)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:纳税人识别码:纳税人识别码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:时间:年月日时间:年月日专用协议条款1. 一般约定1.1 词语定义与解释1. 1.1协议1.1.8其他协议文献:无。1.3法律合用于协议的其他规范性文献:无一。1.4技术原则1.4.1 合用于工程的技术原则包括:无1.4.2 国外技术原则原文版本和中文译本的提供方:丸。提供国外技术原则日勺名称:无_;提供国外技术原则
6、的份数:近;提供国外技术原则的时间:无一提供国外技术原则的费用承担:无一。1.4.3 发包人对工程日勺技术原则和功能规定日勺特殊规定:无。1.5协议文献日勺优先次序协议文献构成及优先次序为:1.6联络1.6.1 发包人和设计人应当在天内将与协议有关日勺告知、同意、证明、证书、指示、指令、规定、祈求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2 发包人和设计人联络信息发包人接受文献的地点:;发包人指定日勺接受人为:;发包人指定日勺联络及号码:;发包人指定日勺电子邮箱:;设计人接受文献的地点:;设计人指定的接受人为:;设计人指定日勺联络及号码:;设计人指定日勺电子邮箱:;1.8保密保密期限
7、:生。2.发包人2.1发包人一般义务2.1.3发包人其他义务:5O2. 2发包人代表发包人代表姓名:;身份证号:职务:联络:电子信箱:;通信地址:发包人对发包人代表的授权范围如下:代理签订协议。发包人更换发包人代表的,应当提前天书面告知设计人。3. 3发包人决定4. 3.2发包人应在天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。3.设计人3.1 设计人一般义务3.1.1 设计人(需/不需)配合发包人办理有关许可、同意或立案手续。3.1.3 设计人其他义务:空o3. 2项目负责人3. 2.1项目负责人姓名:;执业资格及等级:;注册证书号:;联络:;电子信箱::通信地址:;设计人对项目负责人日勺授权范围
8、如下:作为协议当事人,代表设计人洽谈协议,代表设计人负责履行协议。设计人更换项目负责人日勺,应提前一天书面告知发包人。设计人私自更换项目负责人的违约责任:设计人应在收到书面更换告知后天内更换项目负责人。设计人无合法理由拒绝更换项目负责人的违约责任:3. 3设计人人员3. 3.1设计人提交项目管理机构及人员安排汇报日勺期限:在接到开始设计告知后7天内。设计人无合法理由拒绝撤换重要设计人员的违约责任:应按照专业协议条款的约定承担违约责任3. 4设计分包3.1.1 设计分包日勺一般约定严禁设计分包日勺工程包括:无分包。主体构造、关键性工作日勺范围:无。3.1.2 设计分包确实定容许分包日勺专业工程包
9、括:无。其他有关分包日勺约定:无。3. 4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括:无3. 4.4分包工程设计费支付方式:无。3. 5联合体5. 5.4发包人向联合体支付设计费用日勺方式:无。5 .工程设计规定1. 1工程设计一般规定5. 1.2.1工程设计的特殊原则或规定:无。6. 1.2.2工程设计的特殊原则或规定:无。7. 3工程设计文献的规定8. 3.3工程设计文献深度规定:无。9. 3.5工程日勺合理使用寿命年限:45年。6 .工程设计进度与周期6.1 工程设计进度计划6.1.1 工程设计进度计划日勺编制协议当事人约定的工程设计进度计划提交的时间:。协议当事人约定日勺工程设计进度计划
10、应包括日勺内容:。6.1.2 工程设计进度计划日勺修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见日勺期限:_6. 3工程设计进度延误7. 3.1因发包人原因导致工程设计进度延误(4)因发包人原因导致工程设计进度延误的J其他情形:无。设计人应在发生进度延误的情形后上一天内向发包人发出规定延期日勺书面告知,在发生该情形后天内提交规定延期日勺详细阐明。发包人收到设计人规定延期日勺详细阐明后,应在天内进行审查并书面答复。8. 5提前交付工程设计文献9. 5.2提前交付工程设计文献的奖励:上。7 .工程设计文献交付7.1 工程设计文献交付日勺内容7.1.2发包人规定设计人提交电子版设计文献日勺详细
11、形式为:。8 .工程设计文献审查8.1 发包人对设计人的设计文献审查期限不超过天。8.2 3发包人应在审查同意设计人的工程设计文献后在L天内,向政府有关部门报送工程设计文献。8.4 工程设计审查形式及时间安排:时间另行规定o9 .施工现场配合服务9.1 发包人为设计人派赴现场日勺工作人员提供便利条件日勺内容包括:无O9.2 设计人应当在交付施工图设计文献并经审查合格后3个月时间内提供施工现场配合服务。10 .协议价款与支付10. 2协议价格形式(1)单价协议单价包括日勺风险范围:无。风险费用日勺计算措施:无。风险范围以外协议价格的调整措施:无。(2)总价协议总价包括日勺风险范围:无。风险费用日
12、勺计算措施:无。风险范围以外协议价格日勺调整措施:无。(3)其他价格形式:无。11. 3定金或预付款12. 3.1定金或预付款、J比例定金日勺比例协议总价20%或预付款日勺比例/o13. 3.2定金或预付款的支付定金或预付款日勺支付时间:,但最迟应在开始设计告知载明时开始设计日期乙天前支付。11 .工程设计变更与索赔11. 5设计人应于认为有理由提出增长协议价款或延长设计周期的规定事项发生后2天内书面告知发包人。设计人应在该事项发生后2天内向发包人提供证明设计人规定的书面申明。发包人应在接到设计人书面申明后日勺&天内,予以书面答复。12 .专业责任与保险12.2设计人需(需/不需)有发包人承认
13、日勺工程设计责任保险。13 .知识产权1. .1有关发包人提供应设计人的图纸、发包人为实行工程自行编制或委托编制日勺技术规格以及反应发包人有关协议规定或其他类似性质日勺文献日勺著作权日勺归属:。有关发包人提供日勺上述文献日勺使用限制日勺规定:本站使用O13. 2有关设计人为实行工程所编制文献的著作权的归属:I有关设计人提供的上述文献的使用限制的规定:本站使用。14. 5设计人在设计过程中所采用日勺专利、专有技术的使用费的承担方式:双方协商。14 .违约责任14.1 发包人违约责任发包人支付设计人违约金:无。14.1.2发包人逾期支付设计费的I违约金:无。14.2 设计人违约责任14.3 2.1
14、设计人支付发包人的违约金:无。设计人逾期交付工程设计文献日勺违约金:无O设计人逾期交付工程设计文献的违约金的上限:O设计人设计文献不合格的损失赔偿金的上限:无设计人未经发包人同意私自对工程设计进行分包日勺违约责任:无。15 .不可抗力16 .1不可抗力确实认除通过协议条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:自然灾害o17 .协议解除16.2有下列情形之一的,可以解除协议:(3)暂停设计期限已持续超过无天。16.4发包人向设计人支付已完毕工作设计费的期限为天内。17.争议处理17.3争议评审协议当事人与否同意将工程争议提交争议评审小组决定:不一样意。17.3.1争议评审小组确实定争议评审小组组员确实定:无。选定争议评审员时期限:无。评审所发生的费用承担方式:无。其他事项日勺约定:无。17.3.2争议评审小组区J决定协议当事人有关本领项日勺约定:无。17.4仲裁或诉讼因协议及协议有关事项产生的争议,按下列第一种方式处理:(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉。18.其他(假如没有,