楼体亮化配电箱改造工程合同.docx

《楼体亮化配电箱改造工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《楼体亮化配电箱改造工程合同.docx（7页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、楼体亮化配电箱改造工程合同发包人（甲方）:*承包人（乙方）:*按照中华人民共和国民法典和中华人民共和国建筑法的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下合同（“本合同”）。第1条工程概况1.1、 工程名称：。1.2、 工程地点：。1.3、 承包范围：1.4、 造位置：大厦26层。1.5、 电箱移位及线路改造。1.6、 工组织及验收标准。1.7、 承包方式：包工包料1.8、 工期：2023年6月27日至2023年7月3日。如开工日期延后的，竣工日期不变。1.9、 工程质量：达到合同约定标准，一次验收合格。1.10、 同价款，人民币大写：叁万元整，小写：30000元，（详见附件一报价清单）（其中增值税

2、税率3临税前金额29126.21元，增值税税款873.79元）。第2条甲方工作2.1、 开工前，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。2.2、 指派肖里为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更手续和其他事宜。第3条乙方工作3.1、 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.2、 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。乙方负责施工安全保卫工作及非夜间

3、施工照明。乙方需严格做好施工围挡，控制好粉尘工作，不能影响各层正常办公。3.3、 做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位的关系。施工期间按照有关部门关于施工噪音的相关规定合理安排施工，将扰民影响降到最低。办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，按施工所在地安全文明施工规定施工。3.4、 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。3.5、 工程通过竣工未验收且移交甲方之前，自负费用对现场的一切设施和工程成品进行保护。3.6、 按照甲方安排与其他工程相互配合。3.7、 由于报备手续不齐全或施工噪音而被有关部门责令停工的，由此造

4、成的损失由乙方承担。3.8、 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下工程全部或部分转包或分包给第三方。3.9、 乙方施工主材应与附件一工程报价清单内的主材型号材质一致，并提供相关材料合格证明等资料。如施工过程中发现有与清单内主材不一致的情况，乙方按综合单价双倍赔偿甲方。3.10、 乙方施工准备工作及施工过程中的管理工作须严格执行北京市及甲方关于新冠肺炎疫情防控措施的要求，此项费用已包含在合同价格内。第4条关于工期的约定4.1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的合理且必须的措施费用。4.2、 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期可以根据甲方未完成工作的影

5、响程度合理顺延，具体顺延期限由甲乙双方另行协商一致确定。4.3、 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，乙方应承担由此产生的一切经济损失。4.4、 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延，具体顺延期限由甲乙双方另行协商一致确定。第5条关于工程质量及验收的约定5.1、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建筑安装工人安全技术操作规程、中华人民共和国消防法、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范等国家及北京市制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。各标准之

6、间如有不一致的，适用最严格的标准。由于乙方在施工生产过程中违反有关操作规程及相关规定，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此给甲方及第三方带来的一切经济损失。5.2、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。在乙方提出隐蔽工程或中间工程验收的书面申请后两个工作日内甲方未能参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期不予顺延。5.3、 乙方应确保工程的质量及安全。由于乙方原因造成质量不合格或安全事故，其返工费用由乙方承担，工

7、期不顺延，乙方还应赔偿由此给甲方及第三方造成的全部损失。5.4、 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知5个工作日内组织验收，并办理验收、移交（含竣工图等）手续。此时，竣工日期为验收通过之日，若乙方不存在逾期竣工的行为，则甲方应自验收通过之日起承担工程的看管费用。如甲方在规定时间内无正当理由未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。此时，竣工日期为乙方通知验收日，则甲方应自竣工日期起承担工程的看管费用。乙方仍应配合甲方在其另定的验收日期内按照本合同规定的标准进行工程验收，若验收不合格，乙方仍应当承担第9条所述的违约赔偿责任以及甲方所承担的看管费用。第6条关于工程价款及结算的约定6

8、.1、 双方商定本合同价款采用第1种：（1）固定价格。（2）固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括内容。（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，经甲乙双方书面一致确认，并按2013年建设工程工程量清单计价规范等有关规定进行调整和竣工结算，如前述规定有更新或修改的，以更新或修改后的规定为准。6.2、 本合同工程验收合格后，乙方按合同内约定出具符合甲方要求的增值税专用发票（税率3%）,甲方支付工程款（否则甲方有权顺延付款，无需承担逾期付款违约责任），费用均含税。第7条关于材料供应的约定7.1、 乙方在施工前向甲方提供所要选用的材料样品，供甲方挑选并经甲方确认后才能使用。7.2、 凡由乙

9、方采购的材料、设备，如不符合质量要求、安全要求设计标准以及规格有差异，应禁止使用，乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时，甲方有权要求乙方在指定期限内应按其规定的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。若已使用，对工程及甲方造成的损失由乙方负责。第8条有关安全生产和防火的约定8.1、 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。8.2、 乙方就本工程的安全、文明施工向甲方负全责，并承担本工程项下各分包工程的安全、文明施工的全部责任，就本工程

10、施工现场所发生的安全事故承担全部法律责任。乙方在施工期间应严格遵守中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建筑安装工人安全技术操作规程、中华人民共和国消防法和其他相关的国家及北京市有关安全文明施工的法律及规范。8.3、 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全文明施工规定，导致发生安全或火灾事故，乙方应赔偿甲方及第三方由此引发的一切经济损失。8.4、 对于本项目涉及的高空作业施工，乙方应确保采取安全有效的措施，确保脚手架搭建牢固，乙方应严格要求高空作业工人佩戴好安全带，如出现高空安全事故责任由乙方承担。第9条违约责任9.1、 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成

11、损失，应照价赔偿。9.2、 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。9.3、 未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。9.4、 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自运用，造成损失由甲方负责。9.5、 因乙方原因，致使不能实现协议目的，甲方有权向乙方发出书面通知解除本协议，由乙方赔偿甲方由此造成的经济损失。9.6、 如乙方工程质量未能通过甲方验收，则甲方有权要求乙方按照甲方要求在指定期限内予以返工、使工程质量合格并通过甲方验收。乙方未在甲方指定期限内及时返

12、工，或者返工后仍未通过甲方验收的，甲方有权解除本合同，要求乙方返还甲方支付的款项，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。9.7、 如乙方施工过程中或本工程交付后因工程质量问题造成甲方、乙方或第三方的人员人身损害或财产损失，乙方负责解决并承担全部责任，如甲方已经垫付了相关费用，乙方应按照甲方的要求向甲方支付垫款。9.8、 保修范围：保修期为上年，在保修期内出现质量问题，乙方应当在接到报修通知之日起24小时内响应，2天内（自然日）免费派人维修。9.9、 争议或纠纷处理11.1、 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。11.2、 当

13、事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议，双方同意由工程所在地有管辖权的人民法院依法管辖。第12条其他约定12.1、 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的全部损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。12.2、 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方

14、撤出提供必要条件。第13条附则13.1、 本合同自加盖双方公章或合同专用章之日起生效。本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律约束力，本合同附件与本合同不一致的，以本合同附件约定为准。本合同共肆份，双方各执贰份。13.2、 本合同至双方履行完毕本协议（包括协议附件）项下的义务之日失效。第14条附件：（1）工程报价清单甲方（盖章）：乙方（盖章）：年月日年月日附件1：工程报价清单序号名称规格型号工作内容单位数量安装单价合计材料单价材料合计各注1配电箱拆除及安装台1560.28560.282主控箱拆除及安装台11121123分控箱拆除及安装台2841684铝合金线槽100*1001、

15、名称：铝合金线槽2、规格：宽100mm以内拆除m54205铝合金线槽150*1001、名称：铝合金线槽2、规格：150*100拆除m156.191.5铝合金线槽100*1001、名称：铝合金线槽2、规格：宽100nm以内安装m201020064.81296铝合金线槽150*1001、名称：铝合金线槽2、规格：150*100安装m2015.253057515006电力电缜L名称：电力电缆2 .型号:ZR-YjV-3*43 .敷设方式、部位:沿桥架或局部穿管敷设m3902.6101412.548757电力电樊1、名称：电力电缆2、规格：ZR-YJV-5*103、敷设方式：保合m204.5591367208超六类非屏蔽网线（户外）1、名称：超六类非屏蔽网线（户外）m15