《小区线路改造施工合同书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小区线路改造施工合同书.docx(3页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
小区线路改造施工合同书小区线路改造施工合同书甲方(业主):乙方(承包商):根据中华人民共和国合同法和相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成以下协议:一、项目基本情况1、项目名称:小区线路改造施工合同2、项目地址:3、项目范围:包括小区电缆线路改造、电线交叉跨越改造、线路中间接头粘接及连接箱更换等工程。二、工程期限1、本合同工期为天。甲方应按合同约定时间提供施工地点,并按时支付乙方工程款。2、如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担由此产生的所有相关费用和责任。三、工程费用及支付方式1、本工程总包费用为元,乙方应按照工程进度分期收取工程款,具体约1、本合同的执行和解释由双方当事人协商解决;若协商不成,可向当地人民法院起诉解决。2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同正本效力优先。甲方:乙方:签字:签字: