工程改造设计合同.docx

《工程改造设计合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程改造设计合同.docx（8页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、工程改造设计合同（小型工程、简单版）工程名称:工程地点:设计证书等级:甲方（发包方）：统一社会信用代码：乙方（设计方）:统一社会信用代码：上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。L本合同依据下列文件签订：1.1. 中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法。12国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3. 建设工程批准文件。2 .设计内容本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分建筑规模设计阶段及内估设复估备项容算计杂算注目总费系设名投基数计称资价费层建筑面积方初施万万万数(m2)案步工元元元设图计1加建部分按收贽标准iT算2原有部分局部改造3装修合计

2、合同设计费优惠价格说明1、表中设计费为估算费用，设计费结算将以工程施工招投标中标金额为基数，乘以表中相应的复杂系数计算。2、a.加建部分按每平米元估算b.装修按每平米_元估算3 .发包人应向设计人提交的有关资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1原建筑竣工图1合同签订日2发包人使用要求1合同签订日3设计条件1合同签订日45674 .设计人应向发包人交付的设计资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1全套施工图8甲方提交第三条表中资料后15日内5 .费用支付进度本合同设计收费为人民币（大写）（_元）。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费付费额（万元）付费时间第一次付费

3、合同签订之日第二次付费全套施工图交付后三日内第三次付费竣工验收后三日内结算6 .双方责任6.1. 发包人责任6.1.1. 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2. 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改（所指较大修改是指改动达到原有设计内容血以上的），以致造成设计人设计需返工时，

4、双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3. 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4. 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的配合，使现场有利于工作人员开展工作。6.1.5.6.2. 设计人责任621.设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按本合同规定的进度要求提交质量合格的

5、设计资料，并对其负责。6.2.2.设计人采用的主要技术标准是：现行国家标准、行业标准和地方标准。623.设计合理使用年限为一年。6.2.4.设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。625.设计人交付设计资料及文件后，按规定参加主管部门的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。7.违约责任7.1. 在合

6、同履行期间，发包人单方擅自终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，按比例支付设计费。7.2. 发包人应按本合同第五条规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3. 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。损失严重的根据损失程度和设计人责任

7、大小向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为按设计费占预算造价的比例乘以直接损失计算。7.4. 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5. 合同生效后，设计人单方擅自要求终止或解除合同，设计人应返还发包人已支付的全部设计费。8发他8.1.发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。82设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行提供。本合同第4条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3.本工

8、程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。发包人需要设计人的设计人员配合加工订货时，所需要费用由发包人承担。84发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。8.5. 双方均应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术，除知识产权署名权归设计人所有外，知识产权财产权归发包人、设计人共有。但未经对方同意，一方对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生

9、以上情况，违约应负法律责任，守约方有权向违约方提出索赔。8.6. 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行支付费用。8.7. 不可抗力定义：指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。一方缺少资金非为不可抗力事件。不可抗力的后果：（1）如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。（2）宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通

10、知其他各方，并在其后的十五（15）天内提供证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。（3）如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。（4）金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。（5）迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。8.8. 争议解决1 .8.1.本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律约束。882 .因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第一种方式解决：（1）提交位于一（地点）的仲裁委员

11、会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；（2）依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。8.9. 本合同一式四份，发包人二份，设计人二份。8.10. 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。签署时间：年月日甲方（盖章）:法定代表人或授权代表：地址：统一社会信用代码：财务电话：开户银行：银行账号：电子邮箱：签署时间：年月日乙方（盖章）:法定代表人或授权代表：地址：统一社会信用代码：财务电话：开户银行：银行账号：电子邮箱：签署时间：年月日