项目居间合同模板-精选5篇.docx

上传人:王** 文档编号:515880 上传时间:2023-11-13 格式:DOCX 页数:11 大小:27.44KB
下载 相关 举报
项目居间合同模板-精选5篇.docx_第1页
第1页 / 共11页
项目居间合同模板-精选5篇.docx_第2页
第2页 / 共11页
项目居间合同模板-精选5篇.docx_第3页
第3页 / 共11页
项目居间合同模板-精选5篇.docx_第4页
第4页 / 共11页
项目居间合同模板-精选5篇.docx_第5页
第5页 / 共11页
项目居间合同模板-精选5篇.docx_第6页
第6页 / 共11页
项目居间合同模板-精选5篇.docx_第7页
第7页 / 共11页
项目居间合同模板-精选5篇.docx_第8页
第8页 / 共11页
项目居间合同模板-精选5篇.docx_第9页
第9页 / 共11页
项目居间合同模板-精选5篇.docx_第10页
第10页 / 共11页
亲,该文档总共11页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《项目居间合同模板-精选5篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目居间合同模板-精选5篇.docx(11页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

1、项目居间合作协议甲方(委托人):乙方(居间人):甲乙方为了发挥双方的优势,根据中华人民共和国民法典,达成如下协议:一、委托事项(一)乙方将建设工程项目(以下称该“工程项目”),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同,取得施工权。(二)“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同,未取得实质性施工权,均视为委托事项未完成。二、乙方的义务(一)乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展对业主方和总承包方进行有效的协调,并促成甲方

2、取得工程施工承包权。(二)乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。三、甲方义务(一)甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前系列需要的手续准备。(一)如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。(三)如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方按照本合同约定支付居间报酬。四、报酬计算方法(一)居间费用为工程总价的%O(二)甲方在与业主方或总包方签订施工分包

3、合同后,业主支付工程预付款时,甲方支付乙方预付款%的居间服务费。(三)随后的每笔进度款,以及尾款,在甲方收到业主或者总包方款项后的2日内,甲方向乙方支付该笔款项的%作为居间服务费。五、权利义务(一)居间服务成功完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。(二)甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。六、合同终止甲乙

4、双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。七、争议解决方式因本协议发生的争议,双方应通过友好协商,协商不成的,向甲方所在的人民法院提起诉讼。八、其他(一)本合同一式2份,甲方1份,乙方1份,具有同等法律效力。(二)本合同经双方签字盖章后生效。甲方:乙方:年月日年月日项目居间合同甲方(委托人):乙方(居间人):甲乙方根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1.乙方接受甲方委托,负责就XXX设施采购项目(以下称该项目),引荐甲方和该项目的建设单位接触洽谈,向甲方提供关于该项目的重要信息,并最终促成甲方与该项目采购人签订该项目的承包合同。

5、2、居间成功是指甲方与该项目采购人就该项目签订书面的项目承包合同。二、甲方义务1.甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等采购人要求提供的相关资料;负责履行该项目采购人组织的投标活动。2、如果居间成功,则由甲方全面履行和该项目采购人所签订的承包合同。3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付则逾期每日按未支付金额的5%。向乙方承担违约金。三、乙方的义务1.乙方必须向甲方提供有关该项目的信息,协助甲方对该项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目的上述信息真实可靠。3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。4、乙方负责促成

6、该项目中标的相关关系处理,并承担相关费用。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式Is本项目居间报酬为项目承包合同金额的20%。2、居间报酬在甲方与乙方引荐的采购人签订该项目承包合同后,该项目采购人每次付款给甲方到账后的三个工作日内,按照相应付款比例付给乙方。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、保密事项1.甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。六、合同终止1.如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。七、争议解决方式如发生合同争议,协商

7、不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1.乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、甲方在本项目投标过程中,法人授权委托书需按照乙方指定的人员进行授权;除此之外的投标书内容,乙方不得干涉。3、本项目投标保证金由乙方缴纳,甲方给乙方开具收款收据,中标后转为项目履约保证金,履约完成后,由甲方退还给乙方;如若不中标,甲方应在该项目招标代理公司退还保证金后的三个工作日内退还给乙方。4、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。合同签订地:甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人法定代表人或委托代理人:或委托代理人:年月日年月日项目居间合同甲方(委托人):乙方(居间人):甲乙方根据

8、中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就项目(以下称该项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该项目的承包施工合同。2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的项目承包施工合同。二、甲方义务1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如

9、果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的10%。向乙方承担违约金。三、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该项目的信息,协助甲方对该项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目的上述信息真实可靠。3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为项目承包施工合同金额的20%。2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订项目承包施工合同后的900内付清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付三万元,做为乙方居间活动

10、费用。居间人促成合同成立的,居间活动的费用,由居间人负担;居间人未促成合同成立的,有权不予返还居间活动费用。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。七、合同终止1、本合同签字生效后,如果至2019年12月31H,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

11、2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。合同签订地:甲方:(盖章):乙方(盖章):法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:年月日年月日工程居间合作协议委托方:居间方:工程名称:工程地点:根据相关规定,经委托方和居间方当事人协商一致,本着诚实信用、互惠互利的原则,双方订立以下合同条款,共同遵守并执行。第一条:事项确认委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息,并确认居间方为委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该项目施工合同的居间人。第二条:委托方责任1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人,具有能够承担该工程项目的施工能力。2、能与居间人签订该工程项目的居间协议,诚

12、实信用履行该工程项目的居间协议。第三条:居间方责任1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任,直至委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该工程项目的承建施工合同。3、在施工期间,居间方应积极配合委托方处理,施工事务时,以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。第四条:委托方与矿主方公司签订该工程项目施工合同之日起,居间人的居间活动结束,此工程项目居间合同协议书双方签字生效,双方不得任何理由反悔。1、委托方与建设方签订该工程项目:重晶石开采,石方、土方的开挖。2、委托方重晶石石方每立方,土方硅矿。第五条:付款方式1、委托方按每月进度款足

13、额支付居间费给居间方。2、委托方得到建设方的进度款时,在三个工作日内向居间方支付居间费。3、该工程完工之后,委托方得到建设方支付的结算款后,三个工作日内一次性付清居间费,不得任何理由拖欠余款。第六条:如委托人不按时支付居间费,居间人可凭此合同向人民法院起诉,仲裁或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算,居间人所得的居间费,另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。委托人:居间人:时间:时间:项目居间合作协议甲方:乙方:甲乙双方经友好协商,针对甲方向乙方推荐项目,并促成合作一事,达成如下协议,以兹共同遵守。一、推荐项目甲方于年向乙方推荐项目(以下简称“项目”),

14、在甲方的协助下,乙方已经于年月一日与该项目的发包方签订了建设工程施工合同。二、佣金支付方式(一)甲乙双方在甲方向乙方推荐该项目之前便已达成一致意见:甲方将乙方推荐给项目发包方,如果经过项目发包方的正规考核和正规程序后,乙方与项目发包方能建立合作关系,则在项目发包方的款项支付给乙方后的3日内,乙方按照项目发包方支付金额的%向甲方支付推荐佣金。若发包方分批次付款的,乙方每收到发包方支付的款项后3日内,均按照项目发包方支付金额的%向甲方支付推荐佣金,直至项目完毕。(二)甲乙双方确定:乙方应该向甲方支付项目总金额元(不含税)的%的现金作为佣金。若实际施工的发生数据并非该总金额,不以施工总金额为计算依据,以该的总金额为计算依据。三、违约责任乙方应该按照本协议约定的金额和时间向甲方支付佣金,否则视为违约,超过约定时间10日未向甲方支付的,乙方每日承担项目总金额千分之一的违约金,逾期支付超过30日的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付项目总金额30%的违约金。四、其他(一)因履行本协议发生争议的,双方优先协商解决,无法协商解决的,任何一方可诉至仲裁委员会。(二)本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:乙方:授权代表人:授权代表人:

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 管理/人力资源 > 商业合同

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!