建筑装饰装修工程施工合同-乙种本(YZH—96—0206).docx

《建筑装饰装修工程施工合同-乙种本(YZH—96—0206).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑装饰装修工程施工合同-乙种本(YZH—96—0206).docx（8页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、编号:建筑装饰装修工程施工合同乙种本（YZH960206）工程名称：工程地址：工程造价：发包方（甲方）：承包方（乙方）：河南省建设厅监制本合同是依据中华人民共和国合同法和建设部、国家工商行政管理局联合印发的建筑装饰工程施工合同示范文本，结合我省实际状况制定的适用于中小型建筑装饰工程乙种合同文本。建筑装饰工程施工合同（示范文本乙种本）发包方（甲方）：承包方（乙方）：依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。1.6工程质量

2、：1.7合同价款（人民币大写）：其次条甲方工作2.1开工前天，向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3托付监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。2.4负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿

3、地等不受损坏，并担当相应费用。2. 5如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2. 6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第三条乙方工作3. 1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3. 2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3. 3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格依据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3. 4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的

4、规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3. 5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3. 6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条关于工期的约定4. 1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。5. .2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4. 3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4. 4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不

5、行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5. 1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91),建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ3O088)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5. 2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5 .3甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当

6、复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。6 .4由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。5. 5由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5. 6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定6. .1双方商定本合同价款采纳第种：7. ）固定价格。8. ）固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容

7、。9. ）可调价格：依据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6. 2本合同生效后，甲方分次,按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款分次进行拨款金额6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料一天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。第七条关于材料供应的约定7. 1本工程甲方负责选购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失,责任由甲方担当。

8、甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。8. 2凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条有关平安生产和防火的约定9. .1甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8. 3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此

9、产生的一切经济损失。8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金。9. 2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为嘉奖。9. 3乙方依据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为嘉奖。

10、9. 4乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9. 5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。9. 6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。9. 7未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9. 8因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可

11、实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意在甲方所在地的人民法院起诉。第十一条其他约定:第十二条附则12.1本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。12.2本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4附件（1）施工图纸或作法说明（2）工程项目一览表（3）工程预算书（4）甲方供应货物清单（5）会议纪要（6）设计变更（7）其他甲方（盖章）：法定代表人：代理人：单位地址：电话：传真：邮编：开户银行户名：帐号：年月日乙方（盖章）:法定代表人：代理人：单位地址：电话：传真：邮编：开户银行：户名：帐号：年月日