关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知.docx

《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知.docx（10页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、关于进一步加强我省建筑工程平安防护文明施工措施费运用管理的通知湘建建（2010）Ill号各市州建设局（建委、规划建设局），衡阳市、邵阳市建工局，株洲市、益阳市招标局，中心及省属各有关单位：为加强建筑工程标准化、规范化管理，确保建筑工程平安防护、文明施工措施费专款专用，保障和改善施工从业人员的作业条件和生活环境，防止和削减建筑施工生产平安事故发生，依据国务院、住房与城乡建设部及我省相关规定，现就进一步加强我省建筑工程平安防护、文明施工措施费（以下简称平安文明费）的运用管理通知如下。一、平安文明费是指依据国家现行建筑施工平安、施工现场环境与卫生标准，购置、更新、改善施工平安生产条件和作业环境的文明

2、施工费、环境爱惜费、临时设施费、平安施工费，以及配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员平安防护物品支出，平安生产检查与评价支出，重大紧急源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出，平安技能培训及进行应急救援演练支出等费用。二、建设单位在组织编制工程量清单、招标限制价时，应当依据有关规定,结合工程实际单独列项平安文明费，并依据省住房与城乡建设主管部门规定的相应费率标准足额计取，不得下浮。对平安文明费措施项目有其他要求的，所发生的费用应一并计入。投标人应当依据现行标准规范，结合工程特点、工期进度和作业环境要求,在投标文件中制定相应的平安文明施工措施。并依据招标文件要求，结合自身施工技术水平和管理水

3、平，对平安文明费单独列项，单独报价，且不得低于省住房和城乡建设主管部门规定的相应费率标准。对投标人投标报价中平安文明费低于湖南省建设工程工程量清单计价方法规定的相应费率标准的，评标应确定为不合格投标人。招标人应在中标通知书中单独列明中标价中的平安文明费金额。建设工程招投标监管机构应加强对招标文件、招标限制价的备案管理。对招标文件、招标限制价不按规定单列平安文明费项目清单，或平安文明费取费标准不符合规定的，招标文件不予备案，并责令改正。三、建设工程施工合同应按中标通知书内容单独注明平安文明费金额，并明确支付方案。平安文明支付方案应符合以下规定：合同工期在一年以内的工程，建设单位应在办理工程项目平

4、安受监手续时将平安文明费一次性支付到位；合同工期在一年以上两年以内的工程，应在办理工程项目平安受监手续时支付平安文明费的50%,剩余50%应在工程开工满一年前支付到位；合同工期在二年以上的工程，应在办理工程项目平安受监手续时支付平安文明费的50%,开工满一年前，再支付平安文明费的30%,开工满二年前剩余费用全部支付到位。四、建设工程造价管理机构在实施建设工程施工合同备案时，应当审查施工合同中关于关于平安文明费的相关约定是否符合本通知规定。对平安文明费未单列、未足额计取、未明确支付方案或支付方案不符合规定的，不予备案，并责令改正。准予备案的，由建设工程造价管理机构在建筑工程平安防护文明施工措施费

5、核实表（见附件D上签署看法，作为工程项目办理施工许可的依据。五、建设工程办理平安受监，进行开工平安生产条件审查前，施工单位必需在工程所在地的商业性银行开设平安文明费专用帐户（以下简称专用帐户），建设单位应当将平安文明费首付金额支付到专用帐户上。六、建设单位、施工单位、平安文明费专用帐户银行、建设工程平安生产监督机构应当签订建筑工程平安文明费四方监管协议书（见附件二），明确各自职责，确保平安文明费专款专用。七、建设行政主管部门及其平安生产监督机构在工程项目开工平安生产条件审查时，应重点核查施工单位是否开设平安文明费专用帐户、是否按规定签订建筑工程平安文明费四方监管协议书、建设单位是否足额支付平安

6、文明费首付金额。对不符合本通知规定的，作为降低平安生产投入与保障条件，开工平安生产条件审查不合格，不予办理施工许可手续，并责令改正。八、施工单位应当确保平安文明费专款专用，在施工过程中应确保专项费用的投入，不得降低标准。施工单位的平安生产部门和施工现场专职平安生产管理人员应当加强对施工现场平安文明施工措施实施状况的检查，发觉问题刚好整改。建设单位应督促施工企业落实平安防护、文明施工措施。分期支付平安文明费的，建设单位应当按合同约定刚好支付平安文明费。九、建设工程平安生产监督机构要加强对施工过程中平安文明费支付和运用状况的监督检查。应检查建设单位是否在合同约定的分期支付期将平安文明费支付到专用帐

7、户；检查施工项目部制定平安文明费的运用支配和按支配实际投入状况；针对项目施工进度，依据相关规定分阶段对施工现场平安质量标准化进行评价，为平安文明费支付签证供应依据。对建设单位不刚好支付平安文明费、施工项目部不按规定运用平安文明费或施工现场平安质量标准化不达标的，责令限期改正，逾期未改正的责令停止施工，并按规定上报相关单位和人员不良行为记录。十、平安文明费专用帐户银行应严格依据四方监管协议书约定的付款程序拨款。建设工程平安生产监督机构对擅自挪用平安文明费的施工单位进行相关调查时，平安文明费专用帐户银行应主动协作。对实行弄虚作假手段支取平安文明费的施工单位，建设工程平安生产监督机构核实后，除按规定

8、进行查处外,还应按规定上报相关责任主体严峻不良行为记录。附件：1、建筑工程平安防护文明施工措施费核实表2、建筑工程平安防护文明施工措施费四方监管协议书湖南省住房和城乡建设厅二。一。年五月十日附件1：建筑工程平安防护文明施工措施费核实表建设单位（盖章）填报时间：编号：建设工程项目名称建设工程项目地址建设单位联系人电话施工单位联系人电话工程总造价（万元）其中：平安文明费（万元）平安文明费首次付款比例(%)首次付款金额（万元）合同施工工期工程造价管理部门核实平安文明费数额和首付金额看法年月日平安文明费专用帐户银行出具平安文明费首付证明年月日建设工程平安生产监督机构核实看法年月日注：1、本表一式三份，

9、建设单位、工程造价管理部门、工程平安生产监督机构各一份。2、建筑工程平安防护、文明施工措施费简称“平安文明费”。3、本表作为建设单位申请办理工程项目施工许可的依据。附件二：编号：建筑工程平安防护文明施工措施费四方监管例议书工程项目名称：工程地点：甲方（建设单位）:地址：法定代表人（托付代理人）:乙方（施工单位）:法定代表人（托付代理人）:地址：丙方（平安文明费专用帐户银行）：地址：法定代表人（托付代理人）:丁方（建设工程平安生产监督机构）：湖南省住房和城乡建设厅监制依据关于进一步加强我省建筑工程平安防护文明施工措施费运用管理的通知（湘建建（2010）Ill号规定，（以下简称“甲方”）、（以下简

10、称“乙方”）（以下简称“丙方”）、.（以下简称“丁方”）四方在协商一样的基础上，就工程平安防护文明施工措施费（以下简称“平安文明费”）支付事宜订立本协议，并严格遵照执行。第一条乙方必需在建设工程办理平安受监手续时，在丙方开设建筑工程平安文明赛专用帐户（以下简称“专用帐户”），该帐户内专项资金只能用于建筑工程施工现场平安防护及文明施工。其次条乙方在丙方开设专用帐户时应照实供应以下资料：（一）营业执照（正本）、机构代码证（正本）、资质证书、税务登记证等；（二）存款人的基本存款帐户开户登记证以及相应的证明文件，包括项目中标通知书、巳备案的施工合同、主管部门批文、等；（三）法定代表人的身份证，或托代理

11、人的身份证及托付书。第三条甲方必需按文件要求及施工合同约定，分阶段提前一个月足额存入平安文明费，并将状况刚好向丁方报告。第四条乙方在从专用帐户支取平安文明费时，必需先向丁方提出支取申请，由丁方依据施工现场施工平安质量标准化适时评价状况签署支取看法后，再向丙方申请支取。笫五条丙方应依据丁方的支取看法，通过专用帐户，将平安文明费划到乙方的基本帐户或其项目的帐户。第六条甲方未刚好向乙方专用帐户存入平安文明费，乙方应书面通知甲方，并报告丁方。甲方接到乙方的书面通知后，应刚好组织资金足额存入乙方的专用帐户。若甲方未按期足额存入资金的，乙方有权实行停止施工等措施，且所造成的后果由甲方担当。第七条丁方应定期

12、对专用帐户平安文明费存拨状况进行检查，丙方应予协作。第八条丙方要对专用帐户资金的支出进行严格监督，发觉乙方有挪用或其他不法行为的，应立刻停止划转款项，并刚好向丁方报告。第九条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通，动用专用帐户资金用于其他开支。第十条丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。第十一条乙方不得利用专用帐户规避其它法律责任。第十二条丙方有下列情形之一的，由丁方刚好告知，情节严峻的，丁方可撤销乙方在丙方开立的专用帐户，并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理：（一）不刚好划拨平安文明费的；（二）不按协议约定履行相关义务的；（三）监督不力，致使专用帐户资金挪为他用的；（四）与甲、乙方合谋违反本协议约定的；（五）其他违反本协议约定内容的。第十三条丙方遇到法院冻结、划拨专用帐户资金时，应告知法院办案工作人员该帐户的性质，并刚好通知丁方，必要时由丁方会同相关人民法院协调处理。笫十四条四方约定的其他内容:第十五条乙方巳经完成施工合同约定的工程任务，经甲方书面同意并经丁方确认后，可结清专用帐户余额，做好专用帐户销户，本协议关系终止。第十六条本协议自四方签字并盖章后生效。