生态农业综合观光园项目建设工程合同书.docx

《生态农业综合观光园项目建设工程合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生态农业综合观光园项目建设工程合同书.docx（10页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、生态农业综合观光园项目建设工程协议书甲方：合同编号：法定代表人：签订地址：乙方：签订日期：年_月_日法定代表人：根据中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条、工程概况1、工程名称：生态农业综合观光园项目2、工程地点：3、开工日期：年月日，完工日期年月_日。第二条、施工范围1、施工范围：花木种植（详见品种清单）、道路、设施等工程量按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证盖章认可。甲方花木品种乙方报价经过甲方先确认价格质量资料以后乙方才能采购进场，进场

2、以后甲方参与验收，但单价不允许超市场综合价格的限额，结算时乙方无条件开具发票方能与甲方办理结算。房建工期等方案和图纸设计好政府审批以后另约定。第三条、施工方式1、本工程由乙方包工、包料的包干形式进行施工。第四条、工期1、工期自定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，共计150天(包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程期不予顺延。(1)因甲方原因影响工程施工进度，未提供水塔接点，甲方变更设计等。(2)不可抗力因素。第五条、工程质量及验

3、收标准1、工程质量必须达到合格(验收标准按甲方设计要求及行业规范执行)。2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范种植,每次所有使用品种及购买的市场价格必须经过甲方认可以后才能购买使用。3、苗木成活率达到95%,房屋及公路等工程质量应达到合格工程。4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。第六条、工程价款及结算、付款方式1、建设面积共计亩生态农业综合观光园项目工程预算总价款为人民币约万元（大写一仟万元整）包括房屋建设及配套设施等。（1）材料和人工以当地市场综合价为计算依据，每批花草树木经

4、甲方确认价格、数量后乙方再进行种植施工（乙方将甲方确认后以签字认可的数据作为结算工程量的依据）。花木种植及其它费用，按四川2015定额计算、公司三级资质取费标准市场调差下浮百分之四计算（按当月市物价的当地市场价格进行调差）。（2）土建、管网、道路等设施按现场实际发生工程量按公司三级资质取费标准、四川2015定额市场调差下浮百分之六计算（按当月市物价的当地市场价格进行调差，凉亭另外协商单价），以上工程价格包含安全文明施工费。(3)翻土深度不能少于50mm、捡杂木根、草根、石头及清理出场处理按实际翻土亩数丈量包干价每亩元。(堆场由甲方提供，运距1公里内)，需要新开垦的土地按协商价计算，花木的购买和

5、运输所产生的费用由乙方承担，花木及所有工程的一切税费由乙方承担缴纳，结算时乙方向甲方提供税务发票方能结算。2、付款方式：(1)相关花卉苗木种植亩、大门、一口鱼塘、两口游泳池、临时设施及配套设施、亩范围内的钢丝网墙和道路、公路、游步道及翻土、管网、索道等工程施工在一年月日前完毕以后甲方15日内支付乙方工程量的百分之80的工程款。以后每个月的工程进度款甲方于次月15日前付乙方上月完成工程量总额的80%的工程进度款，乙方施工完成全部工程量验收后15个工作日内向乙方付所做工程总价款的10%,同时不计利息退还乙方的保证金。(2)甲乙双方办理竣工验收10个工作日内完善结算手续后甲方向乙方支付土建工程结算总

6、款额的5%0(3)土建工程结算总价款的5%做工程质量保修金，绿化工程结算总款额的10%作为工程质量保养金，甲方应在保养期满12个月时会同乙方现场复检并办理保养终结手续。(4)本项目工程合同保证金150万(合同签订时乙方向甲方缴纳保证金万),以上付款方式均以现金或转账方式支付给甲方。第七条、保养期1、苗木保养期为12个月，从本工程施工完成合同约定的全部园林绿化完工验收之日起计。2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起3日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分费用，甲方有权向乙方追偿。第八条

7、、双方义务1、甲方义务(1)委派现场代表负责对工程建设进行监督管理。(2)向乙方提供施工场地，保证施工场地外两公里范围内的运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由乙方承担)搭接地点，乙方施工期间需要的临时设施乙方给当地农户租用，甲方不承担任何费用。(3)提供本项目施工测绘图纸，负责提供草图一份、组织详图图纸会审和技术交底。(4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款，并完成结算。全部工程完工验收合格结算以后五日内甲方不计利息退还乙方八十万保证金(乙方完成本工程五千万的工程量以后无息退还乙方七十万的保证金)。(5)在施工期间甲方负责协调本地纠

8、纷。2、乙方义务(1)向甲方提供总公司整套营业执照、公司委托书等相关证件，并委派现场代表负责对施工期间的全面管理。(2)根据甲方确认的施工要求进行生态农业光区的工程施工,按照本合同约定完成承包范围内的施工项目o(3)按相关安全法规进行安全文明施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现特大施工人员安全事故除保险公司赔偿外的费用甲方承担百分之20,乙方承担百分之80,其它事故问题一切费用由乙方承担责任并支付赔偿。所有工人保险费由乙方承担，保险票据交甲方保管。(4)工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费及时予

9、以修复并按合同约定期限交付甲方。(5)乙方应确保工程质量达到验收标准。(6)乙方确保亩的花卉苗木种植及相关配套设施、大门、-口鱼塘、两口游泳池、临时设施及配套设施、钢丝网围墙和道路(620亩)、管网等工程施工在年一月日前完毕。(7)本合同签订时乙方向甲方缴纳保证金150万元现金，如果未按约定缴纳，则视为乙方违约，并承担本合同内第十条第5款规定的违约责任。(8)合同签订以后乙方在合同指定日期内必须无条件进行施工，如乙方拖延进场开工时间视为违约，同时乙方赔付甲方工程总价款(万元)1%的违约金，并放弃向甲方要回已支付的150万保证金的权利。第九条、不可抗力1 .如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响

10、而未能履行其在本项合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。2 .声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。3 .不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗

11、力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。4 .本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。第十条、违约责任1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。

12、2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。3、工程质量达不到约定标准，由乙方承担一切责任及费用。4、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得意任何理由停工，非上诉原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予全额赔偿。但如果因甲方资金原因造成停工的，乙方有权解除合同，造成乙方工期延误或其它损失的，甲方应予以赔偿。5、如乙方签订合同以后不及时进场开工甲方有权利终止此合同并追收乙方应向甲方缴纳的150万保证金等违约费用，乙方并且赔偿支付此合同项目前后甲方的一切损失同时乙方付甲方工程总价款（万元）1%的违约金，违约金不足以弥补甲

13、方损失的，甲方可继续向乙方追偿。但如果合同签订乙方进场以后不能正常施工，甲方应及时处理，如果甲方超过一个月时间都没有处理好（如果因为国家政策原因造成的停工，甲方不承担任何违约责任），乙方有权终止合同，并由甲方全额退还乙方的保证金，同时甲方付乙方工程总价款（一万元）1%的违约金。第十条、转让条款除合同中另有规定或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。第十一条、合同终止1、因以下情况解除而终止(I)本合同按约定履行完毕。(2)本合同经双方协商一致而终止。(3)本合同因一方出现根本性违约

14、擅自转让本合同项下的权利义务行为。(4)因不可抗力致使合同目的不能实现的。(5)一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行.(6)法律法规定终止的其他情形。第十二条、适用法律条款本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。第十三条、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，任何一方均可向有关管辖权的人民法院起诉。第十四条：其它1、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。3、本合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期满，结清余款之日起自行终止。4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，每份均具同等法律效力。甲方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码：联系电话:传真:电子信箱：日期：乙方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码：联系电话:传真：电子信箱：日期：