2024版国家基本建设建设工程施工合同.docx
《2024版国家基本建设建设工程施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2024版国家基本建设建设工程施工合同.docx(8页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、2024版国家基本建设建设工程施工合同合同编号:甲方:乙方:鉴于甲方为项目业主,依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方向甲方提供的施工服务事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:1.2 2工程地点:1.3 工程规模:1.4 工程内容:1.5 工程预算:1.6 工程质量标准:二、合同金额1.1 本合同施工项目的合同金额为人民币(大写):元整(小写):元。2. 2甲方按本合同约定的付款方式及时支付乙方合同价款。三、施工期限2.1 工程开工日期:3. 2工程竣工日期:3. 3工期延误:如非乙方原因导
2、致工程延期,乙方不承担因此产生的任何责任。四、施工质量3.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工。4. 2乙方应保证工程质量,确保工程一次性验收合格。4.3乙方在施工过程中应确保工程安全,采取必要的安全防护措施。五、材料供应5.1 甲方负责提供施工所需的上耍材料、设备,并确保材料质量。5.2 甲方应按时供应材料,确保工程正常进行。六、付款方式6.1 甲方按工程进度支付乙方工程款,具体支付方式为:6.2 甲方支付工程款时,应提供相应的付款凭证。七、违约责任7.1乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:7.2甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付滞纳
3、金,滞纳金计算方式为:八、争议解决8.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议,双方应通过友好协商解决。8.2 如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9. 2本合同自双方签字(或盖章)之口起生效,至工程验收合格且乙方提交完整的工程资料之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签名):代表(签名):签订日期:签订日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1. 1甲方变更如甲方在合同签订后需对工程进行变更,包括但不限于工程规模、工程内容、工程预算等,甲方应提前书面通知乙方,并经乙方同意后方可进行变更。变
4、更导致的合同价款调整及工期延长等事项,双方应另行协商确定。1.2 甲方延期如甲方因特殊原因需延长工程竣工日期,甲方应提前书面通知乙方,并经乙方同意后方可延期。甲方应承担因延期导致的乙方损失,具体损失赔偿金额双方应另行协商确定。1.3 甲方提前竣工如甲方要求提前完成工程,乙方应根据甲方要求调整施工计划,并采取必要措施确保工程质量。提前竣工导致的合同价款调整及乙方损失等事项,双方应另行协商确定。1.4 甲方解除合同甲方在合同履行过程中有权解除合同,但应提前书面通知乙方。甲方解除合同的,应支付乙方合同解除前的工程款,并按照乙方已完成的工程量支付相应的违约金。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方



- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2024 国家 基本建设 建设 工程施工 合同
