互补施工合同.docx

《互补施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《互补施工合同.docx（22页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、互补施工合同甲方（业主）：乙方（承包商:根据中华人民共和国合同法和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础之上，就甲方向乙方转让其建设工程施工合同的权利和义务事宜，经友好,协商，达成如卜协议：第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程承包方式：1.5 工程期限：自年日起至年月日止。第二条甲方权利和义务2.1 甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督，并提出合理建议和要求。2.3 甲方应保证施工现场的安全，并承担因甲方原因造成的安全事故贡任。2.4 甲方应协助乙方办理相关的施工手续和证件。第三条乙方权利和义务3.1 乙方应按照甲方的要

2、求进行施工，保证施工质量符合国家和行业标准。3.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。3.3 乙方应合理使用甲方提供的材料和设备，并负贡保管和维护。3.4 乙方应保证施工现场的安全，并承担因乙方原因造成的安全事故责任。第四条工程款支付和结算4.1 工程款支付方式：分期支付，具体支付时间和金额按照本合同的约定执行。4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的结算资料,，甲方应在收到资料后及时进行审核和结算。4.3 如双方在对结算过程中发生争议，应首先协商解决，协商不成的，可以提交甲方所在地人民法院诉讼解决。第五条违约责任和处理5.1 甲方如未按照合同约定的时间和比例支付工程款的，乙方行权停止施

3、工，并要求甲方支付违约金。违约金按照未支付工程款金额的每日万分之五计算。5.2 乙方如未按照合同约定的工期完成工程施工的，应向甲方支付违约金。违约金按照合同价款的每日万分之五计算，若因乙方原因导致工程延期竣工，乙方应承担因此给甲方造成的损失。5.3 甲乙双方如有一方违约，应承担因此给对方造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失及律师费等合理费用。第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。6.2 如果协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（或盅章）之日起生效。7.2

4、未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。7.3 本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商补充，并作为本合同的组成部分。7.4 本合同项下的通知或其他书面文件，应以挂号邮件、特快专递、电子邮件或其他书面形式送达。双方书面同意的其他送达方式也具有法律效力。甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：签订日期：年月日互补施工合同（D甲方（业主）：乙方（承包商）：根据中华人民共和国合同法和相关法律法规的规定，甲乙双方就项目的互补施工工程达成如卜.协议：第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：互补施工工程，包括但不限于等。第二条工程期限2.1 开工日期：自本合同签订之

5、日起计算，至完成全部工程内容之口止。2.2 竣工H期：甲方书面通知乙方竣工H期，乙方应按时完成工程施工。第三条工程质量标准3.1 乙方应按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。3.2 甲方有权对工程质量进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应负责及时整改。第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为人民币元（大写：元整）。4.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）预付款：合同签订后一天内，甲方向乙方支付合同价款的作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，分阶段向乙方支付剩余款项；（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的工程款。第五条双方权利

6、和义务5.1 甲方权利和义务。资料等：（4）甲方应保证施工现场的安全和卫生，并承担因甲方原因造成的安全事故和损失。5.2 乙方权利和义务：（1）乙方有权按照合同约定组织施工，保证工程质量：（2）乙方应按照甲方的要求和提供的图纸进行施工，不得拍自更改：（3）乙方应合理安排施工进度，保证工程按期竣工：（4）乙方应负责施工现场的安全和卫生，并承担因乙方原因造成的安全事故和损失。第六条违约责任和处理6.1 甲方违约责任：（1）如甲方未能按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金,违约金按照未支付工程款的每H万分之五计算；（2）如甲方未能按合同约定提供施工图纸、资料等，应向乙方支付违约金，违约金按照合同总

7、金额的百分之一计算。6.2 乙方违约责任：（1）如乙方未能按合同约定完成工程质量标准，应向甲方支付违约金，违约金按照合同总金额的百分之一计算；（2）如乙方未能按约定时间完成工程施工，除不可抗力外，应向甲方支付违约金，违约金按照未完成工程量的每日万分之五计兑。第七条不可抗力7.1因不可抗力导致无法履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并在一天内提供相应证明，双方应协商解决。第八条争议解决8.1本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决：协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起

8、生效。9.3 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：签订日期：年_月_日互补施工合同（2）甲方（业主）：乙方（承包商）：根据中华人民共和国合同法和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础之上，就甲方向乙方转让其建设工程施工总承包任务事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：包括但不限于等。1.4 工程承包方式：乙方包工包料。第二条合同工期2.1 开工日期：自本合同签订之日起计算，至年月日止。2.2 竣工口期：H开工之起计算的天内完成。2.3 如遇不可

9、抗力或双方同意的其他情形导致工期延误，双方应协商确定延期事宜。第三条质量标准与验收3.1 工程质量应符合国家及地方相关建设标准和规范。3.2 乙方应按照甲方要求的质量标准进行施工，并接受甲方及监理单位的质监和验收。3.3 如存在质量问题，乙方应及时整改，直至达到约定标准.第四条工程款支付4.1 工程款总额为人民币元整（）。4.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款：a）首期款：合同签订后天内支付预付款，金额为工程款的b）进度数：根据工程进度，分阶段支付剩余款项；c）竣工款：工程完工并经甲方验收合格后，支付剩余的工程款。4.3 如乙方未能按合同约定完成工程质量标准，甲方有权拒付相应款项，并要求乙方

10、承担违约责任。第五条变更与解除5.1 如发生工程变更或乙方无法履行合同义务，双方应协商一致,签订书面变更或解除协议。5.2 变更或解除协议应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。第六条违约责任6.1 甲方未能按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：每逾期一天，支付应付未付款项的作为违约金。6.2 乙方未能按合同约定完成工程质量标准，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：每逾期一天，支付应付未付款项的作为违约金。6.3 因一方违约导致合同无法履行的，违约方应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决。7.2 如果协

11、商不成，任何一方均可将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。第八条其他条款8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.2 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3 本合同自双方签字（或盖章）之H起生效，至保修期满并结清所有款项后终止。甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：签订日期：年月日互补施工合同（3）甲方（业主）：乙方（承包商）：根据中华人民共和国合同法和相关法律法规的规定，甲乙双方就项目的互补施工工程达成如卜协议：第一条工程概况1. 1工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：互补施工工程，包括但不限于等。第二条工程期限

12、2.1 开工日期：自本合同签订之日起计算，至完成全部工程内容之口止。2.2 竣工H期：甲方书面通知乙方竣工H期，乙方应按时完成工程施工。第三条工程质量标准3.1 乙方应按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。3.2 甲方有权对工程质量进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应负责及时整改。第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为人民币元（大写：.元整）。4.2 甲方应按以卜.方式向乙方支付工程款：（1）预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同价款的作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，分阶段向乙方支付剩余工程款；（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲

13、方支付剩余的一工程款。第五条双方权利和义务5.1甲方权利和义务。资料等：（4）甲方应保证施工现场的安全和P.生，并承担因甲方原因造成的安全事故和损失。5.2乙方权利和义务：（1）乙方有权按照合同约定组织施工，保证工程质量；（2）乙方应按照甲方的要求和提供的图纸进行施工，不得擅自更改；（3）乙方应保证施工现场的安全和卫生，并承担因乙方原因造成的安全事故和损失：（4）乙方应按照甲方的要求及时提交相关材料和报表。第六条违约责任和处理6.1 甲方违约责任:（1）如甲方未能按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金,违约金按照未支付工程款的每日万分之五计算；（2）如甲方未能按合同约定提供施工图纸和资料，应

14、向乙方支付违约金，违约金按照合同价的百分之计算。6.2 乙方违约责任：（1）如乙方未能按合同约定完成工程质量标准，应向甲方支付违约金，违约金按照合同价的白分之一计算；（2）如乙方未能按合同约定完成施工进度，应向甲方支付违约金，违约金按照未完成工程量的每日万分之五计算。第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决：协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2 在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款的履行不得中断。第八条其他约定事项8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2 本合同自双方签字（或盖章之日起生效，至保修期满并结清保修金

15、后终止。8.3 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：签订日期：年_月_日互补施工合同（4）甲方（业主）：乙方（承包商）：根据中华人民共和国合同法和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础之上，就甲方向乙方转让其建设工程施工总承包合同纠纷一案，达成如下协议：一、工程概况1. 1工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：包括但不限于1.4 工程承包方式：乙方以方式承包上述工程。:、工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币元整（元。2.2 甲方在签订合同后日内支付预付款，金额为工程总造价的；2.3 乙方根据工程进度，分期向甲方申请支付工程款，具体支付比例为：。2.4 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的工程款。