2024年个体劳务的简单版合同范本.docx

《2024年个体劳务的简单版合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年个体劳务的简单版合同范本.docx（11页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、2024年个体劳务的简单版合同范本个体劳务的简单版合同范本/若法治精神地砌发扬，人们愈发诙视合同，随时随地，各种场景者厢J能使用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保覆.知道吗,写合同可是有方法的琰,以下是我为大家收集的个体劳务的简单板合同范本，仅供参考，大家一起来看石吧.个体劳务的简单版合同1甲方：乙方：依照仲华人民共和国合同法及国家相关法律c三口公司文件相关规定,遂循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲.乙双方就劳务施工承包事宜协商达成一致.订立本合同.第一条工程概况工程名称：工程第二条工程承包范围：工程施工肆三所含土建工程项目（具体见5.2）第三条工程工期开工日期：以甲方开工令为实

2、际迸场日期，伐板基础垫层施工开始计算乙方的工期,以所承包工程竣工时间为结束，总施工天数为：第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量:合格第五条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价：合同价格：本分包工程采用固定单价（钢筋工、木工、瓦工）的形式，按元建筑面积计价及地下室，完成图纸内双方约定的全部工作2承包价格所包含的内容：(1)安装;模板的制作与支设，仁胎股的砌负;内搭设与柝除、归类堆放；(2)甲方提供塔吊、人货电梯.挽阐几械等，操作工及其工资；(3)其他所有土建所需小型工具附件；(4)在图纸会审以后有分部分项工程，实际变更熠减，在结筒中增加或扣除增减工程量劳务费用.第六条甲方责任和义

3、务1.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系.2 .及时提供由甲方供应的施工机械设备、材料等.3 .按本合同约定，向乙方支付劳动报酬.4 .统筹安排.协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施.用水、用电及施工场地；第七条乙方的责任和义务：1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工，确保工期和质量；2加强对现场操作工人的.安全教育；3认亘落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故除患，确保安全生产；4接受安全检亘人员依法实施的监督检通.5由于违章按作造成工伤事故，并承担一切经济强用于法律贡任.第八条结筒及付款方式1、工程量计算：按设计施工图纸，

4、工程变更签证联系单，轲关会议纪要及相关签证证明等按实结管；2、工程款支付：甲方按乙方完成的月形象进度工程量（分项工程）支付70%的劳务费用，每栋封顶支付到已完工工程量的85%局部（分项工程肱收合格后支付到已完工工程量的95%;余款在两月内一次性付清.第九条争议1 .如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，例调期间结束后，乙方可以停止工作.停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报卅,乙方可以发出通知解除合同，甲方必须赔偿乙方因此而38受的损失.2 .如在乙方没有完全覆行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同.乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬

5、，并赔偿因此而遭受的损失.3 .乙方在施工中不然按甲方合理安排的工程进度完成工程量，或人员不足造成工期延误，甲方有权要求乙方清场，并不与结帐.3.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;协商不成，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决.第十条不可抗力：执行国家通行条款第十一条合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬介款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后保修期满未发生质量问题，本合同即告终止.第十二条合同份数本合同一式而贰份，甲乙双方各执一份.本合冏双方签字后生效.补充条款乙方雇佣的劳务人员不得多余20%空州市常住人口，有此现象，甲方有权终止合同

6、.甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年月一日年一一S个体劳务的简单版合同2发包人：（全称）（以下简称甲方）承包人：（全称）（以下简部乙方）依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑j去及其他有关法律法规，源循平等，公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同.第一条：工程郎兄及承包工作内容11工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程.1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆.所有安全防护、前期钢筋除诙.模板拆除.现场清理等工作内容，（人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、）第二条：承包方式劳务分包

7、、建筑平方米包干，包精材，小型工具，小型机械,I值时用电用水，施工放线等.第三条合同价款：承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，（人防单价），面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算.此价格为最终平方米包干价结箕，不再调整.第四条：付款方式进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程最的、工程交工蛉收合格后支付到总工程员的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金.第五条：安全施工，及安全事故责任5.1 发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工.5.2 承包方在工程缸期间必须做好安全工作，搞好进

8、场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责.5.3 了加强安全管理,提高工人安全意识，发包方与承包方卷订安全屣协议和各项安全处罚措施条例.第六条：工程质量，脸收与保修6.1 工程质量应达到设计则要求及约定标准和质量目标.6.2 承包人必须按照国家规定的质量检脸标准,施工检收规范1施工图姐织版H,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报蜿.6.3 承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工.6.4 为了加强工程筋量纹理，任高工人痍意识，发包方与承包方签订各项工睦质量处罚措施条例.65工程的收以国家颁发的施工斑收规范，质量检验准及施工IS为依据.

9、6.6 在施工过程中发生的质量向的，一切责任由承包人承担.6.7 工程蛤收承包方必须组织人员参加监收，并做好要收前的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任.第七条：工期要求7.1 施工工期;合同内主体结构2010年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20000元罚款.7.2 必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场，编制施工进度计划，严格按进度计划施工.第八条：文明施工8.1 发包人，承包人应严格执行建设部能发的“施工现场管理否行规定J加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁，做SU工完料清,材码放整齐.8.2 对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，

10、宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赭博，（生活区宿舍照明安装电表收电费）,用电不得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部.第九条：栩糊具供应9.1 本工程由发包人提供的机械设备为灾门架、开祥电梯、搅拌机，二级以上电箱，电缎9.2 承包人自备的机具为：小型机械.小型工具.二级电箱以下的电麒,电箱等9.3 所有防护用品，防护用具:如安全相,安全带，手套等由承包方承担.9.4 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的材第卿机械设备,由发包人供应到现场（400米内）、9.5 承包人应邈守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管扣件、等与发

11、包人共同清点，办理手续，承包人负费保管，因承包人保管不售丢失的材料、机具机械、钢管*扣件、等按市场价格暗偿,并从劳务费中直接扣除.承包人指定负责签字睑收，发包人指定负责签字.9.6 本工程材料，材料的使用实行限额领料制度,严禁浪费材料，发现材料浪费,双倍价格赔偿，（正常提耗除外）,承包人按计划提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担.第十条：发包人的权利及义务101负责提供场地，道路，水电（每株楼水一个接口，电一个二级箱）等大型机械.10.2 负责提供地工IS纸（一栋楼一套），提供必要的技术资料.103负责组织施工检亘，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，安全生产

12、及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事努.10.4 负次解决施工中存在或发生的技术向Sfi.10.5 负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审盒承包人编制的详细施工进度计戈厢专项方案.10.6 负责对承包人在安全，质景，工期，现场文明施工等方面的监管,发现有违反约定规定，发包人提出整改意见，督促承包人进行整改，承包人承担造成的损失.10.7 负责组织工程睑收工作.第十一条：承包人的权利闲义务11.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审t,保证工人的政;台素质，身体素质和技术水平，工人年龄不得彳氐于18周岁，不1导超过55周岁.11.2 承包人需将其作业人员追记造册（

13、须写明姓名，性别，年龄，工种，特殊工种证件及身份证总印件）.113在施工生产过程中，承包人必须保证作业人员相对哈定，不能矽意变更备案人员，服从发包人的统一安排.11.4 承包人必须按施工图纸,变更洽商进行施匚在施工中应注意成品保护、爱沪使用发包人提供的机械设备及其娟.11.5 承包人必须服从建委，安全站，质检站，监理,项目郃等单位检查.织极做好各项准备工作.116承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安全等方面赦育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度.11.7 承包人负责所有作业人员的三险”.11.8 承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证，项目经理证

14、，技术员，安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证.第十二条：承包人隹约责任12.1 因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质第产出不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在7日内退出施工现场，承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75%办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的运费和因此造成的垠失.12.2 承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无去调整时，发包人有权国不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同.123因承包人贡任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担.第

15、十三条：合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向存关郃门申请调解,当事人不愿意和解，调解不成的可向当地人民;去院起诉.第十四条：合同生效与终止本合同经双方法定代表人或委托墟人签字盖章后生她本合同在完成分包工作内容，保修期满,结清工程结算尾款后即古告终止.第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力,双方各执一份，雷案留存T分.甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年月一日年一一S个体劳务的简单版合同3甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明魂双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守.一、工程名群与地点该工程为，地点在.二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方.三、工程承包单价与内容经双方协商，该工程按的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容：等内容.四、工程质量与安全根据规范要求,该工程质量要求达到合格.乙方施工人员必须股从甲方管理人员的安排