4建设工程设计合同(二).docx

《4建设工程设计合同(二).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《4建设工程设计合同(二).docx（9页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、注释:本合同是依据GF-2000-02I0示范本为蓝本,考虑我方设计人为主体所做的合同文本修改。合同编号：一填写甲方与填写乙方建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）一年_月_日填写签约时间填写签约地点（注：如合同内同少.可不附此页）（注：在本合同文本中，标有“。的为必须具备且不能擅自更改或删除的语句，如果幽需更改或出除，应请示本单位法律部门同意前方可更改或删除：标有“*”的为法律规定条款或合同通常必备条款：标有“*”的为合同各方协商确定的条款：标有的为合同选择性条款。斜体文字仅供在签订合同时作为提示之用,最终版本的合同文本应当将斜体文字巅除,本合同是通用格式文本,在具体合同签需前必须经

2、木总位法律部门审核,以审核后文本为准0）合同编号：.建设工程设计合同（二）甲方（发包人）：（注:须填写营业执照登记的电位全称）注册地址：（注:以营业执照为准）邮编：通讯地址：（注:以实际办公地址为准）邮编：法定代表人，职务：乙方（设计人），（注:须填写营业执照登记的单位全称）注册地址：（注：以营业执照为准邮编：通讯地址：（注:以实际办公地址为准）邮编：法定代表人：职务：发包人委托设计人承当工程设计，工程地点为,经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定讥1. .2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规

3、和规章。2. .3建设工程批准文件。第二条设计依据3. 1发包人给设计人的委托书或设计中标文件4. 2发包人提交的基础资料5. 3设计人采用的主要技术标准是：第三条合同文件的优先次序构本钱合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：6. 1合同书7. 2中标函（文件）8. .3发包人要求及委托书9. 4投标书第四条本合同工程的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：。第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：一。v第七条费用31. 1双方商定，本合同的设计费为万元。收费依据和计算

4、方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。7. 2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。第八条支付方式*8. 1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的2O%,计万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。8. 2设计人提交设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的3O%,计万元：之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的5O%,计万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。8.3双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任9. 1发包人贡

5、任9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负贡。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延：发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2 发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意

6、，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金：已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计班的全部支付。9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设冲人支付设计费，每逾期支付一天，应承当应支付金额分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过3O天

7、以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。91.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。9.1.9 承当木工程外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。9.2设计人责任9.2. 1设计人应按国家规定和合同约

8、定的技术标准、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限为年。1.1.1 2.3负贡对外商的设计资料进行审查，负责该合同工程的设计联络工作。9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失局部的设计班，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的%。9.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天

9、，应减收该工程应收设计费的千分之二。（注释:减收的数璇比例,由设计人在签订合同时酌定）9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内工程开始施工，负贡向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内工程尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询效劳费，收费额由双方商定。第十条保密双方均应保护对方的知识产权、商业秘密，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资

10、料及文件擅臼修改、复制或向第三人转让或用于本合同工程外的工程。如发生以上情况，泄密方承当一切由此引起的后果并承当赔偿责任。第十一条争议解决*本合同发生争议，发包人、设计人应及时协商解决，协商或调解不成时，发包人、设计人同意选择以下第种方式解决：1、 由仲裁委员会仲裁：2、 向人民法院起拆。（注释：关于争议解决方式的选择应注意：如果选择第1种仲裁方式,则1、根据最高人民法院关于适用中华人民共和国仲裁法若干问题的解择第七条“当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。但一方向仲裁机构申请仲裁，另一方未在仲裁法第二十条第二款规定期间内提出异议的除外因此仲裁条款和向法院起

11、诉条款不可同时选择，即选择r第1种仲裁方式解决争议的，就不能再同时选择第2种向法院起诉方式。2、仲裁机构和地点必须明确，例如：“由北京仲裁委员会仲裁，仲裁地点北京.。如果选择第2种向法院起诉方式，则1、最好约定在设计人住所地法院，如果当地有铁路运输法院，应首先约定向铁路运输法院起诉：若设计人住所地无铁路运输法院，约定向设计人住所地法院起诉。）第十二条合同生效及其他*12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询效劳合同。1.1 2.2设计人为本合同工程的效劳至施工安装结束为止。12.3 本工程工程中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发

12、包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承当。12.4 发包人委托设计人配合引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承当有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。12.5 发包人委托设计人承当本合同内容以外的工作效劳，另行签订协议并支付班用。12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式份，发包人份，设计人份。12.8 本合同生效后，按规定应到工程所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。12.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称（盖章M法定代表人（签字）:委托代理人I（签字）工程经理（签字住所：邮政编码：电话：传真：设计人名称（盖章芯法定代表人（签字）:委托代理人（签字M工程经理（签字）：住所I邮政编码：电话I传真：建设行政主管部门备案：（盖章）鉴证意见（盖章）备案号：备案日期：经办人：签证日期：年月日年月日