施工合同的组成文件.docx

《施工合同的组成文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同的组成文件.docx（16页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、施工合同的组成文件一、合同协议书1 .合同双方：发包方（甲方.）和承包方（乙方）的全称、地址、法定代表人及其联系电话等详细信息。2 .工程概况：工程名称、工程地址、工程性质、工程规模、工程内容等描述。3 .合同工期：计划开工口期、计划竣工口期以及总工期等具体时间安排。4 .合同价款：合同总价、计价方式（如固定价、概算价等）、结算方式（如进度款、竣工款等）等款项。5 .质量标准：工程质量标准、验收标准等。6 .付款方式：预付款、进度款、竣工款等支付方式和支付时间节点。7 .违约责任：双方违约的责任承担方式和赔偿标准。8 .争议解决：合同纠纷的解决方式，如协商、仲裁或诉讼等。9 .其他约定：双方认

2、为需耍约定的其他内容，如保密条款、知识产权转让等。二、通用条款1 .工程变更：合同履行过程中，发生工程变更应遵循的程序和规定。2 .进度报告：承包方应定期向发包方提交工程进度报告，说明工程进展情况。3 .变更指令：发包方在收到承包方的进度报告后，可发出变更指令，要求承包方调整工程进度或变更施工内容。4 .协调配合：双方在合同履行过程中，应加强协调配合，确保工程顺利进行。5 .分包管理：承包方如需将部分工程分包给他人，应事先征得发包方的同意，并办理相关于续。6 .知识产权保护：双方应尊重并保护在履行合同过程中产生的知识产权。7 .安全、环保和文明施工：双方在合同履行过程中应遵守相关的安全、环保和

3、文明施工规定。8 .事故处理：在合同履行过程中如发生事故，双方应按照国家有关法律法规的规定及时报告、处理。9 .保险：双方应按照国家有关法律法规的规定为工程投保相应的保险。10 .保密：双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和其他保密信息负有保密义务。11 .违约责任：双方在合同履行过程中如违反合同约定，应承担相应的违约贡任。12 .争议解决：双方在合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。13 .其他：双方认为需要约定的其他内容。三、专用条款根据工程的实际情况和双方的具体需求，双方在合同中明确约定的其他内容。例如：合同价款调

4、整方式、施工图纸和技术资料的提供方式、现场勘查和设计等。四、附件与施工合同有关的文件，如施工图纸、技术资料、工程量清单等。施工合同的组成文件（1）一、合同协议书1 .合同双方：发包方（甲方）和承包方（乙方）的全称、地址、法定代表人及其联系电话等详细信息。2 .工程概况：工程名称、工程地址、工程性质、工程规模、工程内容等描述。3 .合同工期：工程的开工日期、竣工日期以及总工期等具体时间安排。4 .合同价款：合同总价、计价方式（如固定价、概算价等）、结算方式（如进度款、竣工款等）等款项。5 .质量标准：工程质量标准、验收标准等。6 .付款方式：甲方向乙方支付的款项方式、支付时间和支付条件等。7 .

5、违约责任：双方在履行合同时，如出现违约情况，应承担的违约责任和赔偿方式等。8 .争议解决：双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、仲裁或诉讼等。9 .其他约定：双方对其他事项的约定，如保密条款、知识产权转让等。二、通用条款1 .工程变更：双方在施工过程中，如需变更工程设计、施工方案等，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。2 .工程质量：双方应按照国家建筑工程质量标准和甲方要求，共同保证工程质量。3 .工程安全：双方在施工过程中，应严格遵守国家安全生产法规，确保施工安全。4 .进度报告：乙方应定期向甲方提交工程进度报告，甲方应在收到报告后及时提出意见或要求。5 .变更、索赔：双方在合

6、同履行过程中，如发生变更、索赔等事项，应按照合同约定进行处理。6 .分包管理：如乙方需要将部分工程分包给其他单位施工，应事先征得甲方同意，并签订分包合同。7 .知识产权：双方在合同履行过程中，应尊重对方的知识产权,不得泄露对方的商业秘密和技术秘密。8 .违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。9 .争议解决：双方在合同履行过程中发生争议时，应首先协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。三、专用条款1 .工程概况中的具体内容。2 .合同价款与支付方式的具体约定。3 .质量标准、验收标准及不合格品的处理方式。4 .变更、索赔的处理程序和要求。5

7、 .双方认为需要约定的其他内容。四、附件1 .工程图纸、技术资料等。2 .合同履行过程中双方签订的其他文件。施工合同的组成文件（2）一、合同协议书1 .合同双方：发包方（甲方）和承包方（乙方）的全称、地址、法定代表人及其联系电话等详细信息2 .工程概况：工程名称、工程地址、工程性质、工程规模、工程内容等描述。3 .合同工期：工程的开工日期、竣工日期以及总工期等具体时间安排。4 .合同价款：合同总价、计价方式、结算方式等关于工程款项支付的详细规定。5 .质量标准：工程质量标准、验收标准等确保工程达到合格标准的措施和要求。6 .付款方式：甲方向乙方支付工程款的具体方式和时间节点。7 .违约责任：合

8、同中约定的双方违约时应承担的责任和赔偿方式。8 .争议解决：双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、仲裁或诉讼等。9 .其他约定：双方认为需要约定的其他内容，如保密条款、知识产权转让等。:、通用条款1 .工程变更：合同中约定的工程变更程序、变更内容及其对合同价款的影响。2 .工期延误：因甲方或乙方原因导致工程延期的情况和责任承担。3 .分包管理：分包工程的实施和管理，以及分包方与总承包方之间的权利和义务关系。4 .施工图纸和技术资料：提供、审查和交付图纸及技术资料的贡任和要求。5 .施工现场：施工现场的管理规定、安全文明施工要求以及双方对现场的管理职责。6 .施工机械设备：设备的采购

9、、租赁、使用和维护等方面的规定。7 .劳动力管理：劳务人员的招聘、培训、工资发放以及工伤保险等涉及劳动力管理的各个方面。8 .环境保护：施工现场环境保护的具体措施和规定。9 .文明施工：文明施工的要求和规定，以及违反规定的处罚措施等。三、专用条款根据工程的实际情况和双方的特别需求，双方可以在合同中约定其他专用条款。这些条款可以包括具体的施工方案、材料设备供应计划、质量保证体系、风险分担等内容。四、附件1 .预算书：包含工程预算的各种详细信息和数据，供双方参考和核对。2 .工程图纸：提供用于施工的图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。3 .技术规范：相关的施工技术标准和规范，以确保施工质量和安全。

10、4 .其他相关文件：根据工程的实际情况，双方可能还需要签订的其他文件，如会议纪要、补充协议等。施工合同的组成文件（3）一、合同协议书1 .合同双方：发包方（甲方）和承包方（乙方）的全称、地址、法定代表人及其联系电话等详细信息。2 .工程概况：工程名称、工程地址、工程性质、工程规模、工程内容等描述。3 .合同工期：工程的开工H期、竣工H期以及总工期等具体时间安排。4 .合同价款：合同总价、计价方式（如固定价、概弊价等）、结算方式（如进度款、竣工款等）等款项。5 .质量标准：工程质量标准、验收标准等。6 .付款方式：甲方向乙方支付的款项方式、支付时间和支付条件等。7 .违约责任：双方在履行合同时，

11、如出现违约情况，应承担的违约贡任和赔偿方式等。8 .争议解决：双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、仲裁或诉讼等。9 .其他约定：双方对其他事项的约定，如保密条款、知识产权归属等。二、通用条款1 .工程变更：双方在施工过程中，如需变更工程设计、施工方案等，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。2 .工程质量：承包人应按照国家规定的质量标准和设计要求，对工程进行质量管理和控制。如因承包人原因导致工程质量不符合约定，承包人应承担相应的违约责任。3 .工程安全：承包人在施工过程中应严格遵守国家安全生产法规，确保施工现场安全。如因承包人原因导致安全事故，承包人应承担相应的法律责任。4 .进

12、度报告：承包人应按照合同约定，定期向发包人提交工程进度报告。如因承包人原因导致工程进度滞后，承包人应承担相应的违约责任。5 .变更和转让：在合同履行过程中，如一方需要变更或转让合同，应经另一方同意，并签订书面协议。6 .争议解决：双方在合同履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构或法院进行仲裁或诉讼。三、专用条款根据工程的实际情况和双方的特别约定，双方在合同中约定的其他条款。四、附件与施工合同有关的文件，如设计图纸、技术规范、工程量清单等。施工合同的组成文件（4）一、合同协议书1 .合同双方：发包方（甲方）和承包方（乙方）的全称、地址、法定代表人及其联系电话等详

13、细信息。2 .工程概况：工程名称、工程地址、工程性质、工程规模、工程内容等描述。3 .合同工期：计划的开工日期和竣工H期，以及计划进度表。4 .合同价款：合同总价、计价方式、结算方式等。5 .质量标准：工程质量标准、验收标准等。6 .付款方式：预付款、进度款、竣工款等支付方式和时间。7 .违约责任：双方违约的责任承担方式和赔偿限额。8 .争议解决：合同纠纷的解决方式，如仲裁或诉讼等。9 .其他约定：双方认为需要约定的其他事项。二、通用条款1 .工程变更：合同履行过程中发生工程变更的，双方应协商一致并签订书面变更协议。2 .索赔：因一方违约导致另一方损失时，受害方有权要求违约方赔偿。3 .不可抗

14、力：因不可抗力导致合同无法履行时，双方应及时协商解决。4 .保险：承包人应为其履行合同所雇用的全部人员办理人身保险，保险权用由承包人承担。5 .保密：双方应时在履行合同中获知的乃方商业秘密和技术秘密负有保密义务。6 .违约：一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任。7 .争议解决：因合同及合同有关事项发生争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向监理人甲方所在地人民法院提起诉讼。三、专用条款根据工程的实际情况，双方可根据需要在合同中约定其他条款，如环保耍求、材料设备供应方式、检验试验等。四、附件包括工程设计文件、施工图纸、工程量清单、工程报价单等与合同履行有关的

15、文件。施工合同的组成文件（5）一、合同协议书1 .合同双方：发包方（甲方）和承包方（乙方）的全称、地址、法定代表人及其联系电话等详细信息。2 .工程概况：工程名称、工程地址、工程性质、工程规模、工程内容等。3 .合同工期：工程的开工H期、竣工H期、计划进度表等。4 .合同价款：合同总价、计价方式、结算方式等。5 .质量标准：工程质量标准、验收标准等。6 .付款方式：预付款、进度款、竣工款等支付方式和时间。7 .违约责任：双方违约的责任承担方式和赔偿方式等。8 .争议解决：合同纠纷的解决方式，如协商、仲裁或诉讼等。9 .其他约定：双方认为需要约定的其他事项。二、通用条款1 .工程变更：工程变更的程序、条件、费用调整等。2 .工期延误：工期延误的原因、贡任认定及相应的处理措施等。3 .分包管理：分包的范围、分包商的资格要求等。4 .施工安全：安全生产的责任、措施、应急预案等。5 .环境保护：环境保护的责任、措施、应急预案等。6 .文明施工：文明施工的要求、标准、处罚等。7 .保密条款：双方在合同履行过程中应遵守的保密义务等。8 .变更、转让及终止合同：变更、转让及