建设工程合作协议书.docx

《建设工程合作协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程合作协议书.docx（5页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、建设工程合作协议书第一章总则第i条合同各方1.1 甲方（发包方）：地址：法人代表：联系方式：1.2 乙方（承包方）：地址：法人代表：联系方式：第二条项目概况2.1 项口名称：2.2 项目地址：2.3 项目内容:2.4 项目工期：第二章工程范围第三条承包范围3.1 乙方负责承接本协议约定范围内的全部工程施工任务，包括但不限于：3.1.1 上建工程3.1.2 安装工程31.3装饰装修工程3.1.4 其他与工程有关的配套服务3.2 乙方承包范围外的事项由甲方负责实施或者委托第三方实施。第三章工程质量及验收第四条工程质量4.1 工程质量应符合国家、行业及本合同约定的标准和规范，达到合格或优良等级。4.

2、2 乙方对工程质量承担保修责任。保修期自竣工验收合格之日起计算。第五条工程验收5.1 工程验收按国家及行业有关规定进行。5.2 验收分为隐蔽工程验收、中间验收和竣工骗收。5.3 验收不合格，乙方应及时整改，直至达到验收标准。第四章工程价款及支付第六条工程价款6.1 工程价款总额为人民币金额元（大写）。6.2 工程价款包含全部工程材料、设备、人一!：、机械等费用。第七条支付方式7.1 乙方根据实际施工进度提交支付申请，甲方按照合同约定付款。7.2 付款方式为银行转账。第五章工期及进度第八条工期8.1 工程工期为天/月/年,自开始口期起至结束口期止。8.2 乙方应严格按照合同约定工期完成工程施工。

3、第九条施工进度9.1 乙方应根据施工进度计划组织施工，并及时向甲方报告施工进度。9.2 甲方有权对施工进度进行监官，并提出合理化建议。第六章安全生产及环保第十条安全生产10.1 乙方应严格遵守国家及行业安全生产相关规定，确保施工现场安全文明。10.2 乙方对施工现场的人身、财产安全承担主要贲任。第十一条环境保护11.1 乙方应严格遵守国家及行业环境保护相关规定，采取有效措施防止污染。11.2 乙方对施工期间造成的环境污柒承担主要责任。第七章合同变更及终止第十二条合同变更12.1 因不可抗力或其他客观原因，双方协商同意对合同内容进行变更。12.2 合同变更应以书面形式记我，并经双方签字确认后生效。第十三条合同终止13.1 经双方协商一致，可终止本合同。】3.2一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。第八章违约责任第十四条违约贲任13.2 违反合同约定，造成损失的，违约方应承担赔偿责任。13.3 违约金金额为合同总价的白.分比%第九章争议解决第十五条争议解决15.1 双方发生争议，应协商解决。15.2 协商不成，可向仲裁机构/法院申请仲裁/提起诉讼。第十章其他第十六条合同生效16.1本合同自双方签字蛊章之日起生效。第十七条合同份数17.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。