建筑围墙施工合同.docx

《建筑围墙施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑围墙施工合同.docx（19页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、建筑围墙施工合同建筑围墙施工合同1甲方：乙方：甲、乙双方就乙方承建甲方围墙事宜，为明确双方的权利、义务，经协商一致，签订本合同：一、工程范围及内容：1、乙方承建甲方位于地块的施工围墙工程，围墙长度约1950米左右。2、该围墙的建筑施工按照甲乙双方确认的施工图进行（见本合同附件）。3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。4、乙方在围墙施工的同时，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。二、工程质量：1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。3、乙方所承建围墙在甲方正常使用中必须

2、保证不跨塌，墙身不裂缝。三、工期：20_年月日20_年月日。四、工程价款及支付：1、甲乙双方协商确定，围墙承建单价为每米元（全部费用包T）o2、本工程无预付款，工程款按进度分阶段支付给乙方（甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求）。具体如下：A、工程款按每完成500米验收合格后支付已完成工程量的.80%进度款；Ik全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的95%给乙方，乙方需提供工程发票；C、留工程决算总价的5%作为保修金。保修金在保修期满乙方履行全部保修责任后一月内支付（保修期为两年，自工程验收合格次日起算）。五、成品及半成品保护：1、工程成品及半成品保护工

3、作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。六、施工管理及协调：1、乙方应针对本工程特点制定施工方案（具体工期安排）交甲方审核2、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。4、在乙方

4、施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（直接、间接损失），其费用直接从工程款中扣除。七、工程质量保修与售后服务：在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知24个小时内上门维修，并在五天内排除故障，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。在保修期内围墙垮塌导致人身伤亡事故，由乙方承担全部责任。八、违约责任：1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应

5、承担给甲方造成的经济损失（费用按实计算）。2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100O元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）。甲方有权直接解除合同。3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。九、本合同一式四份，双方各执贰份。其中村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议、本合同附件与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设

6、计变更和签证应由甲方加盖公章。十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地（即工程所在地）人民法院提起诉讼。甲方：（签章）甲方代表：联系电话：乙方：（签章）乙方代表：联系电话：年月日：建筑围墙施工合同2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：一、工程范围及内容：1、乙方承建甲方位于县民和路以北、嘉禾以西地块的施工围墙工程；2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图；3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基

7、础进行处理，以保证围墙的安全建设和使用；4、该砖砌围墙的施工要求：以甲方指定的基准点做为基准点,C15舲垫层，300宽300高C20钢筋於地梁，墙体为240墙。墙身高度为500,墙柱高度为2200,每约4100为一跨墙，围墙及柱全采用水泥砂浆面层。二、工程质量：1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准；2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工；3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。三、工期：严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从年

8、一月一日开始进场，年月日前完工。四、工程价款及支付：1、工程价款：A：本合同所承包的砖砌围墙，单价为300元（此价格不含木桩价格，另计），暂定总长为120,具体以实际发生量为准；工程价款为3.6万元左右；B：本合同所承包的砖砌围墙上铁艺栏杆（高度1.7）,单价为200元，暂定总长为120,工程价款为2.4万元左右；C：本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙（高度2）,单价为120元，暂定总长100,工程造价为1.2万元左右。以上价格包括人工费、材料费、机械费等所有与工程相关的费用，不含税金。2、工程款的支付:施工完毕经甲方验收合格后日内付清全款的95%（按照实际施工量结算），剩余5%在保修期年满后1

9、日内无息付清。四、成品及半成品保护：1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任；2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿；3、若因甲方或其他（非乙方）原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理；若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用（材料、工时费和其他应采取相应的措施费），乙方方可进行维修处理。五、甲方责任、权利、义务1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项；2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利；3、做好各工序的统筹安排，解决征地问

10、题；4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。六、乙方责任、权利、义务1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系；2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象；3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工；4、乙方应严格按照安全生产管理条例组织施工，如违法施工发生安全施工，由乙方付全责。七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方不得违约，如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合

11、同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可县人民法院起诉。九、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章后生效，同时具有法律效力。十、本合同自签字之日起生效，工程保修期结束后自行废除。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月0年月一日建筑围墙施工合同3发包方：承包方：依据国家法律法规并结合本工程具体情况，达成协议如下：第一条工程概况1 .工程名称：2 .工程地点：3 .工程范围和内容：第二条工程期限1.本工程合同总工期为天（日历天，从开工之日算起）。4 .本工程开工日期20_年月日，竣工日期20_年月日。（以开工报告为准）第三条工程

12、合同总价1 .本工程造价为人民币351元/米。2 .承包方式：包工包料。第四条工程价款的支付与结算1 .按实际施工围墙总长度计算合同总价。2 .支付：第五条工程质量：施工要求按土建工程预算书。达到质量标准。第六条安全责任承包方保证安全施工，无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的，由承包方承担全部责任，并应及时处理。十一、现场管理承包方作好施工现场管理工作，工程施工不得影响厂区日常经营。十二、违约责任由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方约金元。十三、本协议一式两份。各执一份。发包方：承包方：签订日期：建筑围墙施工合同4发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法、

13、中华人民共和国建筑法、建筑工程施工合同示范文本及其他相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，签订本合同，以兹共同遵守。第1条工程名称、工程地点1.1 工程名称：武陟力威新能源设备制造有限公司厂区围墙。1.2 工程地点：武陟县乔庙乡前赵村力威厂区。第2条承包范围、承包方式1. 1承包范围：工程范围包括围墙地基和围墙主体。北围墙长415米、西围墙长135米，南围墙长415米、东围墙长135米。2. 2施工内容包括：基础垫层（60cm宽40cm厚3：7灰土垫层）;基础（50Cnl高砖基础2层，37Cm高砖基础2层）；西、北方向两个围墙墙体

14、砌筑2.5m高砖围墙，顶部做高60mm、外伸60mm砖压顶房；东、南方向两个围墙墙体砌筑0.85m高砖；四面墙体每隔4米砌筑一个墙垛，墙垛要求砌筑37Cm宽；墙体不做粉刷。2.3承包方式：包工包料。第3条合同价款3. 1本合同总价为3.2本合同价款包括施工所需要的全部费用，包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包安全文明、包措施费、包施工用水用电费、已完成工程的成品保护费、可能发生的材料的二次搬运费等施工中须发生的一切费用以及管理费、利润（不包含税金，乙方提供村委会收据）等全部费用。第4条工期4.1 工期：日历天，开始工作日期为年月日。4.2 因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响施工

15、进度，工期不予顺延。4.3 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、及不可抗力因素影响，导致连续停工8小时以上，经甲方审核确认并加盖甲方公章后工期相应顺延，但甲方不承担乙方由此造成的窝工、停工损失。第5条工程变更根据工程需要，甲方下发的设计变更通知单，乙方不得拒收，并严格按照变更要求进行施工。若增加工程施工量，工程费用另外计算。第6条竣工结算工程完工经验收合格后，按实际验收合格的工程进度进行结算。第7条付款方式7.1乙方向甲方提供账号，甲方以银行划款的方式进行结算。7.2材料进场甲方支付第一笔款7.3乙方将围墙墙体砌筑Im高后甲方支付第二笔款7.4乙方将围墙墙体完工后甲方支付第三笔款7.5甲方预留元作为质保金，工程完工一年后支付第8条甲方工作8.1 开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明一份，并向乙方进行现场交底，办理施工所涉及的各种配合、协调工作。8.2 指派为甲方驻工地代表，联系电话：同履行。对工程质量、进度、安全进行监督检查，办理验收、变更、登记手续及其他事宜。第9条乙方工作1.1 参加甲方组织的施工图纸或