消防改造施工合同.docx

《消防改造施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防改造施工合同.docx（4页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、消防改造施工合同甲方：乙方:根据中华人民共和国经济合同法有关规定和改造工程的有关要求，结合本工程的具体情况，为明确双方义务及权利，保证施工正常进行，经双方协商一致，特订立本合同。工程项目1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：甲方提供施工图纸中所含的内容：a.消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、防排烟系统b.装饰装修工程c.室外管网工程第一条、工程期限本工程具备施工条件且无不可抵抗力因素下，预计日历天完工。预计从年_月日至年月日。（工期从正式进场日开始计算）第二条、工程造价本工程造价为：RMB：元（人民币大写：）第三条、付款方式工程款的支付：甲方分工次向乙方支付工程款，乙方进场后a个工作

2、日内甲方向乙方支付工程款的30(RMB)作为工程预付款,训练馆二层施工结束甲方支付乙方工程款30%(RMB),训练场馆施工完成甲方支付乙方工程款25%(RMB元)。工程竣工，验收合格，取得消防合格证书后，按规定扣除合同价款的5%(RMB筵作为质量保修金，工程款10%(RMB)余款结清。质量保修金在工程竣工验收满两年无质量问题后30日内付清(无息)。甲方不按时拨付工程款，乙方有权进行停工，甲方承担由此造成的一切后果。第四条、不可抗力本件处理1 .在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。2 .不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并

3、寄送有关权威机构出具的证明。3 .不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。第五条、工程监督乙方供应的主要材料符合国家要求，甲方有权监督工程材料及施工质量，如不符合规定，通知乙方返工，其费用及损失概由乙方负担。第六条、违约责任按中华人民共和国合同法有关规定，甲乙双方议定。第七条、工地清理施工中产生的垃圾，乙方应清除至甲方指定地点。拆除的管料、阀门等可回收物归乙方所有，乙方有权自行处理。工程完工后，所有工地废料、杂物及临时设备等，由乙方负责清运至指定堆放处。第八条、验收乙方交工前应按合同规定的检验方法，作出全面检测。第九条、保修条款1、乙方在保修期内工作范围为：就工

4、程所涉及项目的损坏或质量问题进行修复，属于甲方使用不当造成的损坏除外。2、乙方保修工作方式：在甲方发现工程出现质量问题并电话通知乙方后3日（节假日包括在内）内，乙方必须安排工人完成整修，费用由乙方承担（非乙方责任发生的质量问题除外）。第十条、工程变更1、工程变更必须经招标人签字确认后实施。2、实际发生工程量和现场签证与清单量相比，工程量偏差在正负5%（含5%）以内，该项目综合单价不变，措施费按比例调整；当数量偏差超过正负5%时由承包人重新提出，其超出部分给予据实调整结算。工程量清单报价表中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格确定。工程量清单报价表中没有适用或类似于变更工程的价格，按河北省2008定额调整。新增加变更由承包人提出，经发包人确认后，按2008定额据实结算。3、施工过程中，因设计变更引起的单项工程的工程量发生变化时，按投标时的综合单价进行调整。笫十一条、解决纠纷方式双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向当地仲裁委员会提交仲裁，也可直接向人民法院起诉。第十二条、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，双方签字盖章之日起生效。合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。甲方（公章）:乙方（公章）：法定代表人（章）:法定代表人（章）:授权代表人（签字）:授权代表人（签字）：日期：日期：