2024个人装修合同模板.docx

《2024个人装修合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024个人装修合同模板.docx（20页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、2024个人装修合同模板随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。那么相关的合同原委怎么写呢？下面是我给大家整理的关于2024个人装修合同模板，欢送大家来阅读。2024个人装修合同模板1发包人：承包人：遵照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理方法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和恳切信用的原那么，结合本装饰装修工程施工具体状况，双方协商达成如下协议。第1条工程概况1.1 工程地点：1.2 工程内容：房屋间数室厅；总建筑面积平方米。1.3 承包范围：1.4 承包方式：双方商定接受以下第种承包

2、方式：1）承包人包工包全部材料；（2）承包人包工包局部材料；（3）承包人包工、发包人包料。1.5 开工日期：一年月0;竣工日期：一年一月日；总日历工期（包括法定节假日）：Bo第2条合同价款与支付2.1 合同价款：金额（人民币大写）：，：.2.2 合同价款接受方式：双方商定本合同价款接受第种方式确定。（1）接受固定价格：固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括.（2）接受可调价格：遵照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进展调整和竣工结算。（3）本钱加酬金：2.3 工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款%即人民币（大写），预付款扣回的时间、比例：.2.4 工程款（进度款）支付（

3、1）工程款支付方式：（2）工程款支付金额和时间：工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进展，承包人可停顿施工，由发包人担当违约责任。双方商定施工图纸接受以下第种方式供应：（1）发包人自行供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份Q（2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。第4条发包人工作4.1 指派为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4.2 装饰

4、装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理效劳协议，主动承受监视管理。如的确须要拆改原建筑主体和承重构造或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。4.3 向承包人供应施工所需的水源、电源，并说明运用留意事项。负责协调与四周的邻里关系。4.4 负责去除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等接受爱惜措施。4.5 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进呈现场交底。4.6 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无实力处理也可托付承包人处理，担当相应的费用。第5条承包人工作5.1 指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。

5、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。5.2 严格遵照图纸或作法说明及质量标准进展施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境爱惜规定。参与竣工验收，编制工程结算。5.3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。5.4 未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。5.5 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展爱惜。5.6 保证装饰装修现场的干净，竣工前做好卫生清扫和处理工作。5.7 材料供应6.1 装饰装修工程运用的材料和设备

6、必需符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。制止运用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6.2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方担当。6.3 凡由承包人选购的材料、设备应遵照设计、标准和样品要求选购工程须要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应制止运用。假设已运用，对工程造成的损失由承包人负责。第7条平安生产和防火7.1 发包人供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计标准。7.2 发包人供应确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防规定和防火设计标准，导致发生平安或

7、火灾事故，发包人应担当由此产生的一切经济损失。7.3 承包人进展装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，遵照规定接受必要的平安防护和消防措施，不得擅自动用明火和进展焊接作业，保证作业人员和四周住房及财产的平安。7.4 由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，应担当由此引发的一切经济损失。第8条工程质量及验收8.1 双方约定本工程质量应到达国家质量评定标准可选择优良或合格）。8.2 优良工程等级增加的经济支出.8.3 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收标准为质量评定验收标准。8.4 发承包双方应刚好办理隐藏工

8、程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参与隐藏工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予成认。8.5 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。8.6 装饰装修工程竣工后，承包人负责选购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条工程变更9.1 发包人对工程工程及施工方式如需变更，双方均应刚好办理变更洽商签证，方能进展该工程施工并以此为依据相应变更价款及工期。9.2 承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必需经发包人批准。9.3 条竣工结算10.1 工程竣工合格后，承包人应刚好向发包人提出工程竣

9、工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。10.2 工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正值理由不办理结算，应担当违约责任。第11条工程保修11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条违约责任12.1 由于发包人缘由导致延期开工或中途停工，应担当违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金。12.2 由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的%.12.3 承包

10、人应妥当爱惜发包人供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。12.4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并担当损失。12.5 承包人向发包人引荐运用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的，应依法担当赔偿责任。12.6 未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用，造成损失由发包人负责。12.7 因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12.8 双方约定其它违约责任：.12.9 争议的解决方式13.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商

11、解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可申请仲裁或者向法院提起诉讼。发包人：承包人：年月日年月日2024个人装修合同模板2托付方（甲方）：承接方（乙方）：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进展居室装修。为保证工程顺当进展，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况一、工程地址：二、居室规格：房型平方米。（附：）三、施工内容：详见本合同附件（一）家庭装潢施工工程单和施工图、效果图等。四、托付方式：（包工不包料）。五、开工日期：20年月日，竣工日期20年月日，工程总天数：一天。其次条：工程价款工程价款共计（金额大写）第三条：质量要求一、工程运用主要材料由甲方

12、自行选购，其品种、规格、名称需经双方认可。二、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定及行业标准执行。三、施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应书面确认，增加的费用，应另签订补充合同。四、凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。五、甲方托付对乙方的全部施工活动及工程质量进展监视，乙方同意承受的监视及管理,乙方同意在本合同签订时向缴纳人民币万元作为工程质量保证金，该保证金（不计息）在质保期满后返还乙方。第四条：材料供应本工程所需材料由甲方负责选购。乙方负责材料管理，甲方托付进展监视。一、乙方依据甲方所确认的施工图纸向甲方提出书面的材料选购准备书，明确所需

13、材料的种类、规格、数量。二、甲方依据乙方所报准备选购材料。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。三、甲方托付对材料的保管及运用状况进展监视。第五条：付款方式一、甲方遵照工程进度支付乙方工程价款。甲方遵照工程进度将工程价款交予保管，并托付按期支付乙方。二、甲方逾期付款系违约行为，乙方有权停顿施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付运用。工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。三、甲乙双方相同同意由甲方托付对工程价款的支付予以监视。具体方式如下：1、2、3、第六条：工程工期一、假如因乙方缘由而延迟完工，每日按工程总价款的1%作为违约金罚款

14、支付给甲方。假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以工程总价款的1%作为误工费支付给乙方。二、由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当，工期不变。三、在施工中，因工程质量问题、双方看法不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门协调处理，尽快解决纠纷，以接着施工。第七条：其他事项一、甲方责任甲方托付供应经物业管理部门认可的房屋相关图纸及水、电、气线路图，并向乙方进呈现场交底。二、乙方责任1、指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务

15、，并负责把施工产生的垃圾运出施工现场。2、负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。3、乙方因工程施工出现乙方人员伤亡及施工现场四周人员的伤亡，由乙方负全部责任。第八条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的20%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。第九条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以向本合同中甲方装修房屋所在地人民法院提起诉讼。第十条：合同的变更和终止1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商相同后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本