建筑工程班组施工合同.docx

《建筑工程班组施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程班组施工合同.docx（11页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、建筑工程班组施工合同建筑工程班组施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）按照中华人民共和国民法典及涉及中华人民共和国相关的法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条、工程概况1 .工程名称：2 .工程地点：3 .承包范围：4 .工作内容：5 .承包方式：6 .工期：年月日开工，于年月日竣工。7 .工程质量：合格8 .合同价款（RMB大写）：一次性包干价计：建筑面积平方米,按包干（元/平方米。第二条本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ73-91）.建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ30088）等国家制订的施工及验收规范

2、为质量评定验收标准。1 .本工程质量应达到国家质量评定合格标准。2 .由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。3 .由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。4 .工程分部分项工程验收，乙方必须提前一天通知甲方。5 .在非正常天气(气象局标准大雨及以上、零度以下气温)条件下，乙方要自行采取措施，保证施工的进行。6 .安全文明施工押金为该工程清包合同总价的%,到竣工验收合格后一次性返回乙方。安全文明施工押金提取：按甲方每次支付给乙方的工程款中提取。7 .本合同生效后，甲方按付款方式支付给乙方工程款。第三条付款方式双方约定的进度款支付的方

3、式和时间：(1)基础工程完工甲方支付乙方清包合同总价的%(2)每完成一层甲方支付乙方清包合同总价的%(3)砌体完工甲方支付乙方清包合同总价的%(4)粉刷完工甲方支付乙方清包合同总价的%。(5)待工程竣工验收合格后支付至清包合同总价的%,留%到年终一次性付清。第四条、附则1.本合同正本肆份，双方各执贰份。甲方执贰份，乙方执贰份。2.本合同所有款项结清后，则本合同自动终止。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日建筑工程班组施工合同2甲方：乙方：甲、乙双方经协商，就甲方施工事宜，达成如下一致：一、乙方为甲方的建筑工程进行施工，仅含.二、工程概况：1、工程名称

4、：2、工程地点：3、工程施工范围：和o三、工程价格：-元/平方米，部分-元/平方米面积按实际测量为主等等,自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工月日。四、工程款的支付时间、方式：工程完成前付清工程款的%,尾款一年月日内结清。五、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工，负责保证工程质量，并按合同约定时间开工，按正常工期完成施工。六、甲方负责办理-或提供些如因甲方原因造成乙方不能按时开工，由此产生的.损失由甲方承担。七、工程施工期间，甲方所有提供给乙方使用，但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并八、未尽事宜，双方经协商后以书面形式确定。九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。十、本

5、合同一式两份，双方各执一份。发包方，甲方：村承包方，乙方：第三建筑有限责任公司建筑工程班组施工合同3工程承包人：劳务承包人：承包合同建设工程施工劳务承包合同工程承包人：劳务承包人：依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于）与工程承包人所在公司（山东宁建建设集团有限公司）已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就本工程的劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一、劳务承包工作对象及提供劳务内容1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、劳务承包内容：1.5、辅助材料及工具：二、承包工作期限及工作进度三、质量要求工程质量：确保所承担的分项工程合

6、格率100%,优良率95%。确保验收达到优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承担。四、标准规范执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下：4.1、 二标五规范及康居标准4.2、 省市施工工艺标准及各项规程4.3、 质量/安全/环保与职业健康管理体系4.4、 发包人、监理管理办法及工地各项规章制度五、工程承包人义务5.1 、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施

7、对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。5.2 工程承包人提供工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。5. 3负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。5.4 统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。5.5 按本合同约定，向劳务承包人支付劳动报酬。5.6 负责与发包人（即甲方）、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。5.7 负责劳务承包人在现场使用的安全防护用品（如安全帽、安全带等）。5.8 负责提供本合同施工中所使用的材料设备等。六、劳务承包人义务6

8、. 1负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。6.2负责对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施，直至所有义务及工作程序完结。6. 3负责向项目部提供在施工现场内所使用的安全防护用品计划，并负责使用、发放和完工后交回。6.4负责在接到图纸（或技术交底）后10天内，向工程承包人提交材料设备周转工具等供应计划，并负责验收（质量、品种、规格、型号、数量），保管、使用、维护。工程承包人的设备在使用完后负责向工程承包人交回。需要劳务承包人

9、进行装卸的，劳务承包人必须及时执行（费用另行约定）。6. 5对经验收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。6.6 按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。6.7 负责对已完工程部分的成品保护工作。6.8 接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查，与现场其它单位协调配合，照顾全局。6.9实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人应承担的安全防护措施费用，以上特殊行业操作人员须持证作业。七、劳务承包人的工作职责7.1、 质量对本合同劳务承包范围内的工程质量向

10、工程承包人负责，并按照总包合同的保修时间对工程保修。执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理，服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，积极配合工作，对所下达的整改通知书、停工令等必须无条件执行。严禁与发包人代表及监理发生争执，严禁与管理人员争吵，发现问题及时汇报。根据工程进度及各方面需要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、安全技术操作规程施工。7.2、 安全劳务承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人

11、员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务承包人现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等建筑工程班组施工合同4甲方：身份证号码：（以下简称甲方）乙方：身份证号码：（以下简称乙方）按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、双方共同承包工程项目的施工（具体内容以承包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：第一章项目概况及合作条件1.l本工程项目名称：万元人民币。7.3、 过双方协商，双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，

12、则未结算的利息计入投资款本金。1. 3本工程项目的股份比例分配如下：甲方股份比例占乙方股份比例占1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲、乙双方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经双方同意后方可付款。1. 5为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，双方应共同承担利息及相关费用。第二章工程管理责任及分工1.1 该项目工程管理责任及分工如下2. 1.1该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管，甲、乙双方共同辅助管理；协调与其他相关部门的工作由谢绍恢主管。2. 1.2该项目的

13、会计日常工作由负责管理。2. 1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行；采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。2.2 管理人员的选用、待遇2.3 .1该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。2.3材料采购及其他2.3.1在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。2.3.3合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。第三章利益分享和风险承担3.1 利润、风险分配3.1.1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该

14、项目的各项成本费用后，按照占股比例分享承担。甲方分享承担_%；乙方分享承担_机第四章其他4.1资金和管理4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的.支付需由双方签字确认后方可支付。4.1.2该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。4.2出纳与财务管理4 .2.1出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作双方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。5 .2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。4.3合同

15、争议与免责4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。4.3.2 在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。4. 4本协议生效、终止及其他4.4 .1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。4.5 .2工程结束后，如有后续工程甲乙双方不愿合作，在本次施工中采购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。4.4.3本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。4.4.4本协议一式两份，甲、乙合作双方各执一份，签字后生效；本协议未尽事宜，经甲、乙双方友好协商解决。（以下无正文）甲方：一乙方：年月日年月B