《劳务分包施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务分包施工合同.docx(4页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、劳务分包施工合同劳务分包施工合同合同编号:合同编号发包人(全称):发包人名称承包人(全称):承包人名称依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。一、工程概况1.工程名称:工程名称2 .工程地点:工程地点3 .分包工程范围及工程量:具体描述分包工程范围及工程量二、分包工作期限开工日期:XXXX年XX月XX日竣工日期:XXXX年XX月XX日总日历天数为:XX天三、质量标准工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准,本工程必须达到质量
2、评定评定等级等级。四、合同价款采用下列第编号种方式计算合同价款:1 .固定劳务报酬(含管理费);劳务报酬(大写):金额汉字大写圆整(:金额数字小写元)。2 .按确认的工程量计算劳务报酬,单价为:单价金额;金额合计为:金额汉字大写圆整(:金额数字小写元)。五、工程结算及价款支付1 .中间支付2 .双方约定的中间支付劳务报酬的时间:支付时间3 .中间支付劳务报酬额度:支付额度4 .结算方式5 .全部工作完成,经劳务作业发包人认可后XX天内,劳务作业承包人向劳务作业发包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。6 .劳务报酬的最终支付7 .全部工作完成,劳务作业发包
3、人收到劳务作业承包人递交的结算资料后XX天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。劳务作业发包人确认结算资料后XX天内向劳务作业承包人支付劳务报酬尾款。六、安全施工与检查1 .劳务作业承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务作业承包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务作业承包人承担。2 .工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务作业承包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承
4、担相应责任及发生的费用。七、违约责任1. 当发生下列情况之一时,劳务作业发包人有权立即终止本合同。2. (1)劳务作业承包人无故停工达XX天;3. (2)劳务作业承包人不能完成发包人要求达到的质量标准;4. (3)劳务作业承包人不服从发包人的管理;5. (4)劳务作业承包人严重违反施工现场管理规定;6. (5)劳务作业承包人其他原因不能完成约定工程任务。7. 劳务作业承包人不得转包本合同项下的劳务作业。八、争议双方在履行合同时发生争议,应协商解决。协商不成的,可提交北京仲裁委员会仲裁。九、合同份数本合同一式XX份,具有同等法律效力,发包人XX份,承包人XX份。十、补充条款补充条款内容发包人(公
5、章):发包人公章法定代表人或委托代理人:发包人法定代表人或委托代理人手写签名电话:发包人电话号码传真:发包人传真号码开户银行:发包人开户银行名称账号:发包人银行账号邮政编码:发包人邮政编码承包人(公章):承包人公章法定代表人或委托代理人:承包人法定代表人或委托代理人手写签名电话:承包人电话号码传真:承包人传真号码开户银行:承包人开户银行名称账号:承包人银行账号邮政编码:承包人邮政编码请注意,本合同仅为示例并非专业法律意见。实际使用前应由具备专业资质的律师或法律专家,根据具体情况进行审核修改,以确保其合法性及适用性。劳务分包施工合同,通常指发包人(即建设单位)与承包人(即施工单位)之间,就劳务分
6、包事项达成的书面协议。这种合同明确了双方的权利和义务,确保劳务分包工作能够顺利进行。一般来说,劳务分包施工合同会包含以下主要内容:劳务分包范围和工作内容:这部分详细描述了承包人需要完成的劳务内容,可能包括模板工程、钢筋工程、砌筑工程、抹灰工程、脚手架工程等。同时,还会明确工程的具体位置、规模、技术要求等。合同工期:合同中应明确工程的开工日期和竣工日期,以及可能的工期延误和相应责任。质量标准:明确工程应达到的质量等级和标准,以及验收程序。合同价款与支付:约定劳务分包的总价款、支付方式、支付时间等。材料、设备供应:明确工程所需材料、设备的供应方式和责任方。双方的权利和义务:详细列出发包人和承包人在合同履行过程中的权利和义务。违约责任:规定违约行为及其后果,包括罚款、解除合同等。争议解决:约定在合同履行过程中发生争议时的解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。其他条款:可能包括保密条款、不可抗力条款、合同变更和解除条款等。请注意,劳务分包施工合同的具体内容和格式可能会因项目的具体情况而有所不同。在签订合同时,双方应仔细审查合同条款,确保内容明确、完整、合法,并符合相关法律法规的要求。同时,建议在签订正式合同前,由专业人士对合同进行审查,以规避潜在的法律风险。如需更具体的合同模板或条款内容,建议咨询专业律师或法律顾问,以确保合同的合法性和有效性。